건축 및 장식 공학 건설 계약 (A 타입) (시연 텍스트)
첫 번째 부분 인 계약 조건
첫째, 단어와 계약 파일의 의미
첫 번째 단어의 의미. 이 계약에서 계약 조건에 달리 동의하지 않는 한 다음 조항은 본 조항에 명시된 의미를 갖습니다.
1. 계약 (Contract) : 계약 조건, 계약 조건 및 양 당사자가 합의한 계약과 관련된 모든 파일을 포함하여 계약자와 계약자 간의 명확한 상호 권리 및 의무 이행을위한 계약을 의미합니다.
2. 계약 조건 : 계약자와 계약자 사이의 계약 조건 및 계약 조건을 특정 프로젝트와 함께 참조합니다.
3. 고용주 (Employer) : 프로젝트 계약자의 자격과 계약 조건에 동의 한대로 프로젝트 가격을 지불 할 수있는 자.
당사자 A의 구체적인 정체성, 범위, 면허 및 성격은 계약 조건에 따라 합의되어야합니다.
4. 계약자 (Contractor) : 프로젝트 계약자의 자격을 가지며 계약 조건에 규정 된 바와 같이 A에 의해 승인 된 당사자.
5. 건설 현장의 당사자 A 대표 : 계약 조건에 따라 당사자가 지정한 성능 계약 담당자.
6. 건설 현장의 B 조의 대표 : 계약 조건에 따라 B 조가 정한 이행 계약 담당자.
7. 사회 감독 : 당사자 A는 건설 감독 책임자에게 프로젝트를 감독 할 법적 자격을 위탁한다.
8. 감독자 (Supervisor Engineer) : 프로젝트 건설 감리 부서가 임명 한 감독을 담당하는 책임자.
9. 설계 단위 (Design unit) : 당사자가 프로젝트의 해당 자격 레벨을 위임 한 설계 단위.
당사자 A는 계약 프로젝트의 장식 또는 2 층 이상 장식의 일부 또는 전부를 당사자에게 위임해야하며, 당사자 B는 해당 설계 자격을 보유해야한다. 당사자 A와 당사자 B는 별도로 설계 계약서에 서명해야한다.
10. 엔지니어링 (Engineering) : 건물과 구조물의 내부 및 외부 공간에 대한 특정 환경 품질 요구 사항을 달성하기 위해 건물 및 구조물의 외관과 내부를 수정하는 프로젝트를 말합니다. 오래된 건물과 그 건물의 표면 장식 처리가 포함됩니다.
11. 프로젝트 원가 관리 부서 : 모든 수준의 건설 관리 부서 또는 공인 된 건설 프로젝트 원가 관리 부서.
12. 공학 품질 감독 부서 : 모든 수준의 건설 관리 부서 또는 공인 된 건설 품질 감독 기관.
계약 가격 (Contract Price) : 계약에 따라 모든 프로젝트 내용의 완료를 B 당사자에게 지불하기로 합의한 조건에서 A 조와 B 조가 동의 한 총 금액. 입찰 프로젝트의 계약 가격은 낙찰 가격입니다.
14. 추가 계약 가격 : 건설 중에 발생하는 계약 가격으로 A 군에 의해 확인 된 후 계약 가격을 계산하는 방법에 의해 증가된다.
15. 수수료 : 당사자 A는 계약 가격이나 당사자가 부담해야하는 비용 이외의 비용을 직접 지불해야합니다.
16. 기간 : 계약 조건에 따라 계산 된 계약 일 수입니다.
17. 시작 날짜 : 계약 조건에 동의 한 업무 시작의 절대 또는 상대 날짜.
18. 완료 날짜 (Completion Date) : 계약 조건에 동의 한 프로젝트 완료의 절대 또는 상대 날짜.
19. 도면 : 모든 도면은 당사자 A가 승인했거나 당사자가 승인했으며 당사자가 건설을 승인 한 모든 도면.
20. 분할 또는 분할 공학 : 계약의 조건은 전체 프로젝트를 구성하는 세그먼트 또는 분할 프로젝트를 구성합니다.
21. 건설 현장 : 당사자 A가 제공하고 협약의 조건에 따라 당사자 B가 건설 자재 B 및 건설 현장 주변의 구조물을 건설, 운영, 운송 및 쌓을 수있는 장소.
22. 건설 장비 및 시설 : 건설 및 관리를 위해 당사국이 제공 한 장비 및 시설은 계약 조건에 따라 당사국이 제공한다.
23. Bill of quantity : 고용주가 입찰 파일에서 계산하고 법정 계산 방법에 따라 계산 한 모든 프로젝트의 세부 작업 목록.
24. 서면 양식 : 계약서에 따라 수기, 인쇄, 재 작성, 인쇄 된 각종 통지, 인증서, 인증서, 비자, 계약서, 메모, 확인 된 회의록, 전보, 텔렉스 등.
25. 불가항력 : 폭발, 전쟁, 혼란, 비행 물체 또는 기타 비 참여 당사자 B의 낙하, 자연 재해로 인한 화재를 계약 약관에 명시된 것과 같이 말합니다.
제 2 조, 계약 파일 및 해석 순서. 계약 파일은 서로 설명하고 서로 설명 할 수 있어야합니다. 계약서에 달리 합의되지 않는 한, 해석의 구성과 순서는 다음과 같습니다.
1. 계약 조건;
2. 계약 조건;
3. 양 당사자의 권리와 의무의 의사록 및 합의를 협상, 변경 등.
4. 건설 프로젝트 건설 계약;
5. 감독 계약;
6. 입찰 및 계약 프로젝트에 대한 낙찰 낙찰 파일, 입찰 및 공지 사항 입찰;
7. 프로젝트 비용 결정을위한 금액 목록 또는 프로젝트 예산 및 도면;
8. 표준, 규격 및 기타 관련 기술 및 경제 데이터, 요구 사항
계약 파일이 모호하거나 일관성이 없으면 양 당사자 간의 협상을 통해 해결되며, 협상이 실패하면 협약 제 35 조의 규정에 따라 해결한다.
제 3 조 : 계약 파일에 사용되는 언어, 표준 및 해당 법률. 계약 파일은 중국어 또는 계약 조건에 동의 한 소수 언어로 작성, 해석 및 설명됩니다.
국가 표준 및 계약 조건에 동의 한 사양을 건설에 사용해야합니다. 국가 표준이나 규범이 없으면 산업 표준과 규범이 있으며 산업 표준과 규범을 사용하며 국가 및 산업 표준과 규범은 없으며 지역 표준과 규범이 사용됩니다. A 국은 B 협약에 합의한 시점에 두 가지 합의한 표준 및 규격을 B 국에 제공해야한다.
중국에 상응하는 기준 또는 기준이 없을 경우 당사자 B는 계약 조건에 규정 된 시간 및 요구 사항에 따라 건축 과정을 제출해야하며 당사자와 설계 부서의 승인을 받아 시행해야한다. 당사국 A가 외국 표준이나 규격의 사용을 요청하면 당사국은 중국어 번역을 제공 할 책임이있다. 이 조에서 발생하는 구매, 번역 및 표준화 및 표준화 비용은 당사국 A가 부담한다.
계약 파일에 적용되는 법률은 국가의 법률과 규정 및 계약 조건에 규정 된 규정입니다.
제 4 조 도면. 당사자 A는 계약 기간에 동의 한 날짜 및 부수에 따라 계약 개시일 이전 7 일 이내에 당사자에게 완전한 건축 도면을 제공해야한다. B 국은 협정의 양 당사자가 합의한 도면 수를 충족시키고 A 국을 대신하여이를 복사해야하며 B 국은 복사비를 부담해야한다.
외국 또는 해외 도면을 사용할 때 건축 요구가 충족되지 않으면 당사자는 계약서의 표준 도면을 복사, 다시 그리기, 번역 및 구매하는 책임과 비용을 규정해야합니다.
둘째, 양 당사자의 일반적인 책임
제 5 조, 당사자 A 대표. A 국의 대표는 다음 요건에 따라 계약서에 규정 된 권리를 행사하고 계약서에 규정 된 의무를 수행한다.
1. A 국의 대표는 적절한 관리 인원을 임명하여 자신의 권리와 의무의 일부를 행사할 수 있으며 언제든지 그러한 약속을 철회 할 수있다. 대표단과 탈퇴는 7 일 전에 B에게 통보된다.
2. A 국 대표자의 지시와 통지는 서명 한 후 서면으로 B 국 대표에게 제출해야하며, B 국 대표는 수령 영수증 및 수령시 이름에 서명 한 후 효력을 발생한다. 필요하다면 A 국 대표는 수출 명령서를 발급하고 48 시간 내에 서면 확인서를 제출할 수있다. A 국 대표에게 B 국의 지시가 이행되어야한다. A 사의 대리인은 서면으로 확인서를 제 시간에 제출할 수 없으며 A 사의 대리인이 수출 주문서를 제출 한 후 7 일 이내에 B 사가 서면 확인 요청서를 제출해야합니다. A 사가 B 사의 확인 요청을 24 시간 후에 회신하지 않습니다. B 조의 요청이 확인 된 것으로 간주됩니다. B 조 당사자의 대표 명령은 불합리한 것으로 판단하고 명령을받은 후 24 시간 이내에 서면 통지서를 제출해야합니다 A 당사자 대리인은 당사자 B의 신청을받은 후 24 시간 이내에 수정 명령을하거나 원래 명령을 계속 수행하고 서면으로 통지합니다. 파티 B. 비상 사태의 경우, 당사국 대표는 당사자에게 즉시 명령을 이행하도록 요청하거나 당사국이 처형을 계속하기로 결정하지만 당사국은 명령을 이행해야한다. 잘못된 명령으로 인해 발생 된 추가 계약 가격과 B 사의 손실은 A 사에 의하여 부담되며, 건설 기간의 지연은 그에 따라 연기되어야한다.
3. 당사국 대표는 계약에 따라 당사자에게 필요한 지시, 승인, 도면 및 기타 의무를 신속히 제공한다. 그렇지 않을 경우, B 국은 특정 요구 사항, 이유 및 지연 사유의 이유를 지정된 시간 이후 24 시간 이내에 A 국 대표에게 통보해야한다. A 국은 통지를받은 후 48 시간 내에 회신하지 않으며 이로부터 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야한다. B 군의 관련 손실은 보상되어야하며, 지연의 건설 기간은 그에 따라 연기되어야한다.
당사자 A는 Yiren을 대표해야하며 당사자 A는 회사 변경 7 일 전에 B에게 통지해야하며 계약에서 합의한대로 전임자의 권리와 의무를 계속 이행해야합니다.
제 6 조, 위임 된 감독. A 국은 프로젝트 감독을 맡을 것이며 감독 단과 감독 계약을 체결해야한다. 그리고이 계약서의 조건에 따라, 감독 단원, 수석 기술자 및 수행해야 할 임무를 명확히해야한다.
이 계약에서 수석 기술자와 A 국 대표의 직무를 횡단 할 수는 없습니다.
당사자 A의 동의없이 감독 기술자 및 그의 대리인은 본 계약에서 당사자 B의 의무를 해지 할 권한이 없습니다.
계약 이행시 당사자 A와 B의 권리와 의무에 영향을 미치는 사건이 발생하면 최고 경영 엔지니어는 공정한 대우를해야합니다.
건설의 정상적인 운영을 보장하기 위해 양 당사자는 수석 기술자의 결정을 존중해야합니다. 최고 경영자의 결정에 이의가있는 경우, 계약 조건에 따라 처리해야한다.
최고 경영자는 사람이되기 쉽다. 당사자 A는 감독 부서로부터 통지를받은 후 B 시간에 동시에 통보하고 전임자에게 부여 된 권리와 의무를 계속 이행해야한다.
제 7 조, 건설 현장에서 파티 B의 대표. B 군은 건설 현장 책임자를 임명하여 다음 요건에 따라 계약 권리를 행사하고 계약 상 규정 된 의무를 이행한다.
1. 당사자 B의 요청, 요청 및 고지는 서면으로 B 당사자의 서명을 받아 당사자의 대리인에게 전달되어야합니다. 당사자의 대리인이 영수증에 서명하고 영수증을 발급합니다.
2. B 조의 대표는 A 조의 대표가 승인 한 건설 조직 설계 및 계약에 따라 발행 된 지시 및 지시에 따라 공사를 조직해야한다. 긴급 사태가 발생하여 A 국의 대표와 연락 할 수없는 경우, 인원의 생명 및 기술 및 재산 안전을 보호하기위한 긴급 조치가 취해질 수 있으며, 조치가 취해진 후 24 시간 이내에 A 국 대표에게보고되어야한다. 책임은 당사자 A에있다. 당사자 A는 그 결과로 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야하며, 건설 기간은 그에 따라 연기되어야하며, 책임은 당사자 B가 부담하고 당사자 B는 비용을 부담해야한다.
B 실은 담당자를 대표하고 B 국은 A 담당자에게 변경 7 일 전까지 통보해야하며 계약 파일에서 합의한대로 전임자의 권리와 의무를 계속 수행해야한다.
제 8 조 (당사자 A의 작업). 당사자 A는 계약 조건에 합의 된 내용과 시간에 따라 1 단계 또는 여러 단계에서 다음 작업을 완료해야합니다.
1. 건설 현장을 제공하고, 건설 현장에서 B 군 건설에 영향을 미치는 모든 장애물을 제거하거나, B 군이 비어 있지 않은 현장 건설에서 취한 해당 조치에 대해 초래 한 비용을 부담하고 계약 가격에 포함시킨다.
2. 건설 현장 외부에서 계약 조건에 합의 된 장소까지 건설에 필요한 물, 전기, 난방, 전기 통신 및 기타 접근 경로를 제공하고 건설 중에 B 국의 필요를 보장한다.
3. 프로젝트 및 관련 지방 부처와 관련된 지자체 지원 부서의 접촉과 조정을 책임진다.
4. 계약에 따라 B 군의 원활한 건설을 보장하기 위해 건설 현장에서 각 교차 운영의 건설 단위 간의 관계를 조정한다.
5. 관련 승인 서류, 공사에 필요한 인증서 및 임시 토지의 승인을 신청하려면;
6. 도면 검토를 수행하고 당사국에 디자인을 제출할 관련 부서를 조직한다.
7. 당사자에게 계약 조건에 동의 한 건설 장비 및 시설을 제공한다.
계약 당사자 A는 계약 조건에 동의 한 내용과 시간에 따라 위 작업을 완료하지 못하여 공사 기간이 지연되고 추가 계약 가격이 발생하고 당사자 B의 손실이 보상되며 이에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
제 9 조, B 조 작업. B 국은 계약 조건에 규정 된 시간 및 요구 사항에 따라 다음 작업을 수행해야한다.
1. 설계 자격증이 허용하는 범위 내에서 계약 조건에 따라 건축 도면 설계 또는 프로젝트를 지원하는 설계를 완료하고 당사국의 대표가 승인 한 후이를 사용한다.
2. 당사국 대표에게 연례, 분기 별 및 월간 프로젝트 진행 계획 및 해당 통계 보고서 및 엔지니어링 사고 보고서를 제공한다.
3. 퇴근 후 파티 B가 건설 한 건설 현장에서, 공학 및 안전 요구 사항에 따라 조명 및 경비원, 경비원, 울타리 및 밤이 아닌 건축 경비원을 제공하십시오. B 군이 엔지니어링, 재산 및 신체 상해를 일으키는 상기 의무를 수행하지 못하면 B 군은 발생 된 책임 및 비용을 부담해야합니다.
신축 또는 비공 인 건물에서 건설 할 경우, 위의 시설 및 인원이 건설 계약자 또는 건물 사용자에 대한 책임을지며, B 군은 어떠한 책임도지지 않습니다.
4. 건설 현장 교통 및 건설 소음에 대한 지방 정부 및 관련 부서의 관리 규정 준수 A 국 대표자가 관련 절차를 완료하기로 동의하면 A 국은 발생 비용을 부담해야합니다. 파티 B의 책임으로 야기 된 벌금을 제외하고;
5. 건설 현장의 정부 및 관련 부서의 모든 규정 및 요구 사항을 준수하고, 자체 규정에 따라 관련 규정 위반으로 인한 손실 및 벌금을 부담해야합니다.
6. 계약 조건에 따라 건물 구조와 해당 파이프 라인 및 장비를 보호하십시오.
7. 완료 프로젝트가 승인을 위해 당사자에게 인도되기 전에 완제품의 보호에 대한 책임이 있으며 보호 기간 중에 손해가 발생하면 당사자는 자비로 수리해야한다. 제 3자가 손해를 입힌 경우, 책임 당사자는 당사자의 조정을 통해 수리를 책임 져야하며, 또는 당사자가이를 수리하고 당사자는 추가 계약 가격을 부담해야합니다. 당사국이 보호를 위해 특별 조치를 취하도록 요구하는 하위 부문 및 하위 프로젝트는 당사자가 부담해야하며 계약 조건에 동의해야한다. 당사자 A는 완료 승인 전에이를 사용하고 당사자는 손해에 대한 수리 비용을 부담해야한다. B 군이 위의 의무를 수행하지 못하여 건설 및 경제적 손실이 지연되는 경우 책임은 당사자 B가 부담한다.
셋째, 건설 조직 설계 및 시공 기간
제 10 조, 건설 조직 설계 및 진도 계획. B 군은 계약 조건에 동의 한 날에 A 조의 대표에게 건설 조직 설계 및 진척 계획을 제출해야한다. 당사자 A 대표는 계약 조건에 동의 한 시점에 개정안을 승인하거나 제안해야하며, 신청서 기한이 만료되면 건설 조직 설계 및 일정 계획이 승인 된 것으로 간주 될 수 있습니다. B 군은 승인 된 진행 일정에 따라 공사를 조직해야하며 A 대표의 진행 과정을 감독하고 감독해야한다. 프로젝트의 실제 진전이 진행 계획과 일치하지 않을 때, B 국은 A 국 대표의 요구 사항에 따라 조치를 제안해야하며 A 국 대표는 이행을 승인해야한다.
제 11 조가 연기된다. B 국은 계약 조건에 규정 된 개시일에 따라 공사를 시작한다. B 조 당사자는 정시에 업무를 개시하지 않으며, 계약 조건에 규정 된 개시일 7 일 전까지 A 사 대표에게 업무 개시의 이유 및 요건을 제출해야한다. 파티 A의 대표는 7 일 이내에 파티 B에게 대답했다. A 국의 대표는 7 일 이내에 회신하지 않으며 B 국의 요청에 동의 한 것으로 간주되며 이에 따라 공사 기간이 연기된다. A 국의 대표가 연장 요청에 동의하지 않거나 B 국이 지정된 시간 내에 공사 연장을 요구하지 않고 완료 기간이 연기되지 않는다.
A 그룹이 B 그룹의 동의를 얻고 B 그룹에 서면으로 통보 한 후에, B 그룹에 의한 추가 계약 가격을 부담하도록 연기 된 시작 날짜를 요청할 수 있으며 그에 따라 공사 기간을 연장 할 수 있습니다.
제 12 조, 건설 정지. A 국은 필요한 경우 B 국에 건설 중단을 요청할 수 있으며, 요청이 이루어진 후 48 시간 이내에 처리 의견서를 제출할 수있다. B 군은 A 군의 요청에 따라 공사를 중단하고 완료된 프로젝트를 적절하게 보호해야한다. B 조가 당사자 대표의 처리 의견을 이행 한 후에 A 사 대표는 48 시간 이내에 회신을해야한다. A 사의 대리인은 지정된 시간 내에 처리 의견서를 제출하지 않았거나 B 사의 업무 복귀 요청서를받은 후 48 시간 이내에 회신하지 않았다. B 조원은 자체적으로 업무 복귀를 할 수있다. 작업 중지에 대한 책임은 A 국에 있습니다. 당사자 A는 추가 계약 가격을 부담해야하고 그에 따라 공사 기간을 연장하고 B 국은 업무 중단에 책임을지고 B 국은 발생 비용을 부담해야합니다. A 사의 대리인이 정시에 응답하지 못하면 건설을 수행 할 수 없으며 A 사가 계약을 부분적으로 또는 완전히 취소했다고 A는 생각할 수 있고 A 계약은 계약 위반에 대해 책임을진다.
제 13 조 : 건설 기간의 지연. 다음과 같은 이유로 건설 기간이 지연되고 A 국의 대표는 건설 기간이 연기 될 것이라고 확인한다.
1. 당사국은 협정의 조건에 따라 합의 된대로 작업 개시 조건을 제공 할 수 없다.
2. 공학 양 변화 및 디자인 변경;
3. 1 주일 이내에 비파괴 B의 물 정지, 정전 및 가스 정지의 원인으로 인해 8 시간 이상의 가동 중단 시간이 발생했습니다.
4. 프로젝트 지불금은 제 시간에 지급되지 않았습니다.
5. 불가항력;
6. B 군 이외의 다른 파업.
위의 상황이 발생한 후 7 일 이내에 당사자 B는 지연 내용과 발생 된 추가 계약 가격을 A 대표에게보고해야한다 .A의 대표는보고를받은 후 7 일 이내에 확인하고 회신하며 기한 내에 회신하지 않는다. 연장으로 간주 될 수 있으며 요청이 확인되었습니다.
위와 같은 이유로 프로젝트는 계약 기간에 따라 완료 될 수 없으며 계약 당사자 B는 계약 조건에 따라 계약 위반에 대해 책임을집니다.
제 14 조, 건설 기간이 연장됩니다. 사전에 공사를 완료해야하는 경우 양 당사자는 계약 후에 조기 완료 계약서에 서명해야합니다. B 국은 협약에 따라 진전 계획을 수정하고 A 국에 승인을보고해야한다. A 국은 7 일 이내에 승인을 받아야하며, 서둘러 갈 수있는 편리한 조건을 제공해야한다. 조기 완료 협약에는 다음과 같은 주요 요소가 포함됩니다.
1. 사전 약속 시간;
2. 파티 B가 따라 잡을 조치;
3. 갑작스런 일을 위해 당사국이 제공 한 조건;
4. 서둘러 대책을위한 추가 계약 가격 및 약속;
5. 조기 완료의 이점 공유.
넷째, 품질 및 검사
제 15 조, 엔지니어링 샘플. 협약의 조건에 따라 B 조에 의해 생산 된 견본실은 A 조의 대표가 검사를 통과 한 후에 A 조와 B 조 모두에 의해 봉인되어야한다. 모델 룸은 파티 A의 수료 및 수락을위한 물리적 표준입니다. 모형 실을 만드는 데 드는 전체 비용은 A 국이 부담해야한다.
제 16 조 검사 및 재 작업 B 국은 계약에 따라 A 국 대표가 발행 한 표준, 규격, 설계 및 모델 간 표준 및 지침을 신중하게 준수하고 A 국 대표와 그 지정 직원의 검사 및 검사를 용이하게하기 위해 A 국 대표에 따라 검사 및 검사를 수락해야한다. 재 작업 및 수정에 대한 책임 및 재 작업 및 수정에 대한 비용은 각자의 사유로 인해 발생합니다. 당사자 A는 잘못된 수정이나 다른 이유로 인해 추가 계약 가격을 부담해야합니다.
위의 검사가 검사를 통과 한 후에 B 군에 의해 야기 된 품질 문제는 여전히 B 군에 의해 발생한 책임 및 비용의 대상이되고 A 군의 관련 손실은 보상되고 따라서 공사 기간은 연기되었다.
검사 및 검사를 통과 한 후의 검사 및 검사는 정상적인 공사 운영에는 영향을 미치지 아니하며, 공사가 정상적으로 영향을받는 경우에는 검사 및 검사가 부적합하며 공사에 영향을 미치는 비용은 B 군이 부담한다. 이 외에도 정상 건설에 영향을 미치는 추가 계약 가격은 A 국이 부담해야하며 그에 따라 공사 기간도 연장되어야한다.
제 17 조, 프로젝트의 품질 수준. 프로젝트의 품질은 국가 또는 전문 품질 검사 및 평가 표준의 자격 요건을 충족해야합니다. A 국은 프로젝트 품질의 일부 또는 전부가 우수한 기준에 부합하도록 요구하고, 인상 할 추가 계약 가격을 지불해야한다. 따라서 건설 기간의 영향은 이에 따라 연장되어야한다.
당사자가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자의 대리인은 당사자에게 재 작업을 요청할 수 있으며 당사자는 계약이 확정 될 때까지 당사자의 대리인의 요구 사항에 따라 재 작업해야한다. B 조가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자 B는 재 작업 비용을 부담해야하며 공사 기간은 연기되지 않는다. 재 작업 후에 합의 된 조건을 충족시킬 수 없으며 당사자 B는 계약 위반에 대해 책임을집니다. 당사자 A가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자는 재 작업을위한 추가 계약 가격을 부담해야하며, 따라서 공사 기간은 그에 따라 연기되어야한다.
양 당사자는 프로젝트의 품질에 대해 분쟁을하고 있으며, 계약 조건에 규정 된 품질 감독 부서, 중재 수수료 및 그로 인한 손실은 책임 당사자가 부담해야한다.
제 18 조, 은폐 된 작품 및 중간 수용 이 프로젝트는 계약 조건에 합의 된 조건이나 중간 수용 지점을 숨기고 있으며, B 측이 자체 검열을 통과 한 후 B 측은 A 측에 은폐 및 중간 수용 48 시간 전에 참여할 것을 통보해야한다. 이 고지에는 당사자 B의 자체 검사 기록, 은폐 및 중간 승인, 수락 장소 및 시간이 포함됩니다. 파티 B가 수락 기록을 준비합니다. 수락이 통과 된 후, A 국의 대표는 은폐 및 건설 계속하기 전에 수락 기록에 서명 할 수 있습니다. 수락이 자격이없는 경우, 제한된 시간 내에 수정 된 후에 B 군이 수락합니다. 이 프로젝트는 명세서의 요구 사항을 충족한다 .24 시간의 승인 후에, A 국의 대표는 A 국의 승인으로 간주 될 수있는 승인 기록에 서명하지 않으며 B 국은 건설을 숨기거나 계속할 수있다.
파티 A의 대리인은 수락 시간 내에 수락 할 수 없으며, 수락 시작 24 시간 전에 연장 요청을 B에게 제출해야합니다. 연장 기간은 2 일을 초과 할 수 없습니다. 상기 시간에 따라 A의 대표자가 연장 요청서를 제출하지 않았고 수락에 참여하지 않을 경우 파티 B가 자체적으로 수락을 구성 할 수 있습니다. 당사자 A는 승인 기록을 인정해야한다.
제 19 조, 재검사. A 당사자 대표가 수용 여부에 상관없이 수용된 은폐 된 프로젝트의 재검사를 요청할 때 당사자 B는 필요에 따라 제거되고 검사 후 재 은폐 또는 수리 후에 은폐되어야한다. 검사가 자격을 갖춘 경우, 당사자는 그에 따라 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야하며, 당사자 B에게 손실을 보상하고 그에 상응하게 건설 기간을 연장한다. 검사가 부적합한 경우, B 국은 발생 된 경비를 부담해야하며 공사 기간은 연기되어야한다.
V. 계약 가격 및 지불 방법
제 20 조, 계약 가격 및 조정. 계약 가격과 지불 방법이 계약 조건에 합의 된 후에 어느 당사자도 허가없이 변경할 수 없습니다. 다음 조건 중 하나를 조정할 수 있습니다.
1. 당사국 대표가 확인한 업무량의 증감
2. 당사국 대표가 확인한 설계 변경 또는 프로젝트 협상
3. 프로젝트 원가 관리 부서에서 발표 한 가격 조정.
4. 일주일 이내에 비 당사국 B가 물 차단, 정전 및 가스 중단을 일으키는 원인이 8 시간을 넘었습니다.
5. 계약 조건에서 합의 된 기타 추가, 뺄셈 또는 조정.
양 당사자는 계약 조건에 따라 계약 가격의 방법과 범위를 조정하기로 동의했다. 당사자 B가 계약 가격을 조정할 필요가있을 때 당사자 B는 합의 조건에 동의 한 날 이내에 당사자에게 조정 이유 및 금액을 서면으로 통보해야한다. 당사자 A는 승인시 처리 은행 및 B 사에이를 통보해야한다. A 사의 대리인이 B 사의 통지를받은 후 7 일 이내에 회신하지 않으면 승인 된 것으로 간주됩니다.
고정 가격 계약의 경우 양 당사자는 계약 조건에 따라 당사자가 당사자에게 부여한 위험 액 또는 계약 가격에 따라 위험 요소를 명시해야하며 양 당사자는 당사자가 고정 가격으로 부담해야하는 위험 범위에 합의해야한다.
제 21 조, 프로젝트 지불 선불입니다. 당사자 A는 계약 조건에 명시된 시간과 금액에 따라 B 조에 대한 건설 비용을 선불로 지불하고 합의 조건에 합의 된 시간과 비율에 따라 수시로 차감한다. 파티 A는 계약 조건에 따라 프로젝트 지불을 선결하는 데 동의하지 않습니다. 파티 B는 합의 된 선불 시간 후 7 일 후에 프로젝트 지불 선지급을 요청하는 통지를 A에게 전송합니다. 파티 A는 통지를받은 후 필요에 따라 프로젝트 지불을 선불 할 수 없습니다. 7 일 후에 공사가 중단되며, A 국은 지불 일로부터 B 국에게 지불 할이자를 지불하고 계약 위반에 대한 책임을집니다.
제 22 조, 확인 된 작업량의 확인. B 국은 계약 조건에 동의 한 시점에 A 국의 대표에게 작업 완료 보고서를 제출해야한다. A 팀은 보고서를 접수 한 후 7 일 이내에 디자인 도면에 따라 완성 된 프로젝트 수를 확인하고 24 시간 전에 B에게 통보해야한다. 파티 B는 측정의 편의성을 제공하고 사람들에게 참여를 유도합니다.
파티 B는 정당한 사유없이 측정에 참여하지 않아야하며, 당사자 A 대표는 자체적으로이를 수행해야하며, 측정 결과는 프로젝트 가격 지불의 기초로서 효과적이라고 간주되어야한다. A 당국의 대표는 B 당국의 보고서를받은 후 7 일 이내에 조치를 취하지 않았으며, 8 일이 지난 후에 B 당 보고서에 열거 된 작업량이 프로젝트 지급금 지급의 근거로 확인 된 것으로 간주됩니다. A 국의 대표는 합의 된 시간에 따라 B 국에 통보하지 않아 B 국은 측정에 참여할 수 없으며 측정 결과는 무효이다.
A 국의 대표는 B 국이 설계 도면 및 자체 이유에 의해 야기 된 재 작업을 넘어서서 요구되는 작업량의 증가로 인해 야기되는 작업량을 측정해서는 안된다.
제 23 조, 건설 자금의 지불. 당사자 A는 당사자의 대표가 확인한 작업량을 기준으로 계약 조건에 따라 합의 된 시간 및 방법에 따라 프로젝트 가격을 계산하고 계약서에 서명 한 후 당사자의 대리인이 지불해야합니다. 당사자 A는 측정 결과에 7 일 이상 서명 한 후에 지불하지 않는다. 당사자 B는 당사자 A에게 지불 통지를 할 수있다. 당사자 B는 당사자 B로부터 통지를받은 후 요청에 따라 지불하지 않는다. 당사자 B는 통지가 제공된 후 7 일 동안 건설을 중지 할 수있다. 당사자는 계약 위반에 대한 책임을집니다.
B가 동의하고 계약서에 서명 한 후, A는 지불을 연기 할 수 있습니다. 협약은 지급 일자를 명확하게 규정하고, 당사국은 측정 결과에 서명 한 날로부터 8 일째되는 날에 지급 할이자를 B 국에 지불해야한다.
여섯 번째, 재료 공급
제 24 조, 재료 샘플 또는 샘플. A 당사자 또는 B 당사자의 공급과 관계없이, 자재 샘플 또는 샘플은 사전에 제공되어야하며 자재 공급 및 완성 승인을위한 물리적 표준으로서 양 당사자가 수락 한 후에 봉인되어야합니다. 당사자 A 또는 설계 단위가 지정한 재료의 유형과 시료 채취기는 지정된 스타일, 색조 및 규격의 샘플 또는 견본을 제공해야합니다.
제 25 조, 당사국은 자료를 제공한다. A 국은 유형, 규격, 수량, 단가, 품질 등급 및 계약 조건에 동의 한 시간 및 장소 목록에 따라 B 국에 자재 및 제품 자격 인증서를 제공해야합니다. 갑의 대리인은 제공된 물질을 수락하기 24 시간 전에 갑에게 통고를 보내야하며, 갑이 그 당사자에게 갑을 송부해야한다. B 회원이 수락에 참여하도록 사람을 보냈는지 여부와 관계없이 B 당은 수용 후 양호한 상태로 유지해야하며 A 당은 해당 저장 비용을 지불해야합니다. 손해 또는 손실이 발생한 경우, 당사자 B는 보상에 대한 책임을진다. A 국은 규정에 따라 B 국에 통보하지 않으며 B 국은 자재 및 장비 보관에 대한 책임을지지 않으며 A 국은 손해 또는 손실에 대해 책임을진다.
파티 A가 제공 한 자료는 목록 또는 샘플과 일치하지 않으며 다음과 같이 별도로 처리됩니다.
1. 자료의 단가가 목록과 일치하지 않고 A 권이 다름.
2. 재료의 유형, 규격, 모델 및 품질 등급이 목록 또는 표본과 일치하지 않으면 B 군은 저장 물의 수락을 거부 할 수 있으며 A 군에 의해 건설 현장에서 수송되어 다시 구매되어야한다.
3. 도착지는 목록과 일치하지 않으며, 당사자 A는 합의 된 장소로의 선적에 책임이있다.
4. 공급 된 수량이 목록에서 합의 된 수량보다 적 으면 당사자가 수량을 완료합니다. 목록 수량 이상인 경우, A 사는 건설 현장에서 여분의 부품을 운반해야합니다.
5. 공급 시간은 목록에 명시된 시간보다 빠르며, 결과적으로 당국 A는 보관 비용을 부담해야한다.
위의 이유로 또는 목록에 명시된 시간보다 늦은 추가 계약 가격은 A 국이 부담해야합니다. 지연이 발생하면 건설 기간이 그에 따라 연기되고 당사자 A는 발생한 손실에 대해 당사자 B에게 보상합니다.
B 군의 검사 후 목록 및 표본의 규격 및 품질 등급에 부합하지 않는다는 것을 여전히인지하고 A 조는 재 구매 및 재 작업을위한 추가 계약 가격을 부담해야하며 이에 따라 공사 기간도 연장됩니다.
제 26 조, 당사자 B는 자료를 제공한다. 당사자 B는 계약 조건에 따라 설계, 규격 및 샘플의 요구 사항에 따라 프로젝트에 필요한 자재를 조달하고 제품 자격 증명을 제공해야합니다. 당사자는 물질적 장비가 도착하기 24 시간 전에 수락 통보를 받는다. 설계, 규격 및 표본 요구 사항과 일치하지 않는 제품의 경우 당사자의 대리인은 당사자의 사용을 금지해야한다. 당사자는 당사자 대리인이 요구 한 시간에 따라 현장에 나와 요구 사항을 충족하는 제품을 재 구입하고 발생 비용을 부담해야한다. . 파티 A는 제때에 그 물건을 만나지 못하고 그 물건을 제때에 받아들이지 않았고, 그 자료가 규격, 디자인 및 샘플 요구 사항을 충족시키지 못했다는 사실이 밝혀졌다. 당 B는 여전히 해체, 수리 및 환매 및 비용 지출을 부담해야한다. 따라서 건설 기간의 지연은 지연 될 것입니다.
제 27 조, 재료 시험. 사용 전에 시험해야하는 물질의 경우 당사자 A 또는 B의 공급과 관계없이 당사자 B는 계약 조건에 따라 난연 및 독성 반응 시험을 실시해야합니다. 시험 조건이 충족되지 않으면, 전문기구는 시험을 수행하도록 위임 될 수 있으며, 비용은 당사국 A가 부담한다. 시험 결과를 통과하지 못한 재료, 구입하지 않은 재료는 구매를 중단해야하며, 현장에서 구매 및 선적 된 재료는 구매자가 즉시 제출해야하므로 모든 재료의 구매 비용은 구매자가 부담해야합니다. 당사자 A 또는 설계 단위가 지정하지 않은 자재가 부적합한 경우 당사자는 모든 자재의 구입 비용을 부담해야합니다.
7 가지 디자인 변경
제 28 조, 당사자 A는 디자인을 변경한다. A 국은 프로젝트 건설 7 일 전에 B 국에 통보해야한다. 만약 당사자 B가 이미 프로젝트 건설을 완료했다면, 당사자는 디자인 변경을 적시에 당사자에게 통보하고, 당사자는 통지를받은 즉시 건설을 중단한다.
설계 변경으로 인해 B 조 자료의 백 로그는 A 당사자가 처리해야하며 모든 처리 비용을 부담해야합니다.
설계 변경으로 인해 B 군의 재 작업에 요구되는 모든 복구 계약 비용과 이에 상응하는 손실은 당사자 A가 부담해야하며 그에 따라 공사 기간도 연장되어야한다.
제 29 조, 당사자 B가 디자인을 변경한다. 파티 B의 합리화 제안은 원래의 자료의 교체와 디자인의 변경을 포함하며, 이는 당사국 및 관련 부서의 승인을 받아야합니다. 양 당사자가 제안한 절약 금액을 합리화하십시오.
제 30 조. 설계 변경이 프로젝트에 미치는 영향. 모든 디자인 변경, 양쪽 당사자는 비자의 변경을 신청해야합니다. 설계 변경 후, 당사자 B의 대리인의 요구 사항에 따라 당사자 B는 다음과 같이 프로젝트를 변경한다.
1. 계약서에 동의 한 프로젝트 수를 늘리거나 줄입니다.
2. 해당 프로젝트의 특성, 품질 및 사양을 변경하십시오.
3. 관련 부품의 높이, 기준선, 위치 및 크기를 변경합니다.
4. 프로젝트에 필요한 추가 작업을 추가하십시오.
5. 프로젝트의 시공 시간과 순서를 변경하십시오.
제 31 조 계약 가격과 건설 기간의 변경을 결정한다.
설계 변경 후, 당사자 B는 당사자 간의 협상 기간 중에 다음 방법에 따라 변경 가격을 제안하고 당사자 A의 대리인의 승인을 얻은 후에 계약 가격을 조정해야한다.
1. 변경 프로젝트에 적용 할 수있는 가격은 이미 계약에 있고, 계약 가격은 계약의 기존 가격에 따라 변경됩니다.
2. 계약 변경과 유사한 가격 만이 있으며, 이는 가격 변동을 결정하고 계약 가격을 변경하기위한 기초로 사용할 수 있습니다.
3. 계약에 적용 가능하고 유사한 가격이 없으며, 당사자 B는 적절한 가격 변경을 제안하고 당사자 A의 대표에게 승인을 위해 보낸다.
설계 변경은 공사 기간에 영향을 미치고, B 국은 공사 기간을 변경하고 A 국의 대표자에게 완료 날짜를 승인 할 것을 제안합니다.
A 사의 대표는 B 사가 제안한 가격 변경 및 공사 기간에 동의하지 않는다. B 조의 제안이 있은 후 7 일 이내에 B 사는 B 사에게 프로젝트 비용 관리 부서 또는 관련 건설 기간 관리부에 항의에 대한 항의를 요청하고 제 35 조에 규정 된 방법에 따라 해결하도록 통보해야한다.
8. 완료 및 정산
제 32 조. 수락 완료. 프로젝트는 완료 및 수락을위한 조건을 가지며, B 국은 국가 프로젝트 완료 수락의 관련 규정에 따라 A 국에 완전한 완료 정보 및 완료 수락 보고서를 제공해야한다. 협약의 조건에 따라 합의 된 날짜 및 부수에 따라 A 자에게 완성 된 도면을 제출하십시오. A 조의 대표는 완료 승인 보고서를받은 후, 협약 조건에 명시된 기한 내에 수락을 받아들이도록 관련 부서를 구성하고, 수락 후 7 일 이내에 승인을하거나 개정안을 제안해야한다. B 당국은 필요에 따라 그것을 수정하고 그 이유에 의해 발생한 수정 비용을 부담해야한다.
A 국 대표는 B 국이 제출 한 완료 수락 보고서를 수령 한 후 7 일 이내에 수락을 조직하지 않거나 수락 후 7 일 이내에 승인하지 않으며 수정을 할 수 없다. 완료 수락 보고서가 승인되면 처리 될 수있다. 결산 절차.
완료 날짜는 당사자가 완료 승인 보고서를 제출 한 날짜이며, 완료 요구 사항을 수정해야하는 경우 당사자 B가 수정 한 후에 해당 당사자가 승인을 제출하는 날짜가됩니다.
A 국은 협정의 조건에 따라 합의 된 날짜에 따라 수락을 조직해서는 안되며, 합의 된 기한의 마지막 날 다음날부터 양육비를 부담해야한다.
특별한 이유로 프로젝트 나 부품을 완성해야하는 경우 당사자는 당사자의 책임을 명확히하기위한 완료 계약을 체결해야합니다.
제 33 조. 완료 정산. 완료 보고서가 승인 된 후에 B 국은 국가의 관련 조항 또는 계약 조건에 동의 한 시간과 방식에 따라 A 국 대표에게 해결 보고서를 제출하고 합의 및 해결을 완료해야합니다. 합의 보고서를 접수 한 후, A 국 대표는 7 일 이내에 승인을하거나 개정안을 제안하고 계약 조건에 명시된 시간 내에 프로젝트 지불 지불을 위해 은행에 세출 통지서를 보내 B 국에 사본을 보냅니다. 파티 B는 프로젝트 지불금을 수령 한 후 14 일 이내에 A 프로젝트에 완성 된 프로젝트를 전달합니다.
당사자 A는 정당한 사유없이 완료 보고서를받은 후 14 일 이내에 정산하지 아니하며, 15 일부터 건설 기금의 이자율은 같은 기간 동안 은행에 최고 금리로 지급되며 계약 위반에 대한 책임은 가정된다.
제 34 조, 보증. B 국은 국가의 관련 규정 및 계약 조건에 규정 된 보증 항목, 내용, 범위, 기간, 보증 금액 및 지불 방법에 따라 보증을 수행하고 보증을 지불해야합니다.
보증 기간은 A 국 대표가 최종 승인 기록에 서명 한 날부터 시작됩니다. 개별 승인을받는 프로젝트의 경우 보증 기간은 각 프로젝트마다 별도로 계산됩니다.
보증 기간 동안 B 군은 수리 통지를받은 후 7 일 이내에 수리 할 사람을 보내야합니다. 그렇지 않으면 A 부서는 다른 장치 나 직원에게 수리를 의뢰 할 수 있습니다. 수리 비용이 당사자 B에 의해 발생한 경우 당사자 A는 보증 금액을 공제해야하며 부족한 부분은 당사자 B에 의해 인도되어야합니다. 당사자 A는 당사자 B 이외의 이유로 수리 비용을 부담해야합니다.
약정 가격이 합의 된 가격으로 설정되면 당사자는 보증 기간이 만료 된 후 14 일 이내에 보증을 해지하고 합의 된 약정 조건에 따라 계산 된이자와 잔여 보증을 반환한다. 파티 B.
IX 분쟁, 계약 위반 및 청구
제 35 조 분쟁. 이 계약의 집행 중에 발생하는 분쟁은 협상 또는 관련 부서를 통해 양 당사자가 해결해야합니다. 양 당사자가 협상, 중재 합의 또는 협상 또는 중재를 꺼리는 경우, 당사자는 중재위원회가 중재해야 할 계약 조건을 규정해야한다. 당사자가 중재 기관에 동의하지 않고 나중에 서면 중재 합의에 도달하지 않은 경우 인민 법원에 소송을 제기 할 수 있습니다.
분쟁 발생 후 양 당사자는 다음 상황을 제외하고 계약을 계속 수행하고 공사를 계속 진행하며 완료된 프로젝트를 보호해야합니다.
1. 계약은 실제로 충족되지 않았습니다.
2. 양 당사자는 건설을 중단하기로 합의했다.
3. 건설을 중개하라는 중재 요청은 양 당사자가 수락한다.
4. 중재위원회는 건설 중지를 요청했다.
5. 법원은 공사가 중단되도록 요청했다.
제 36 조 계약 위반. 당사자 A 대표는 필요한 지시, 확인, 승인을 제 시간에 제공 할 수 없으며 계약에 따라 지불하지 않거나 다른 의무를 수행 할 수 없으며 계약을 이행 할 수 없게 만드는 다른 행위는 계약 위반에 대한 책임을 져야하며 이에 따라 건설 기간을 연장하고 계약 조건에 따라 지불해야합니다. 청산 된 손해, 당사자와 계약 위반으로 인한 손실 보상.
계약 기간에 따라 계약 당사자 B가 완료되지 않을 것이며, 공사 품질이 설계 및 사양의 요구 사항을 충족시키지 못하거나 계약 이행을 불가능하게하는 다른 행위를 이행 할 수 없다. 계약 당사자 B는 계약 위반에 대한 책임을 부담해야하며 계약 당사자는 계약 조건에 따라 손해 배상을 요구해야하며 계약 위반에 대해 보상해야한다. 파티 A로 인한 손실
계약 당사자가 일방 당사자의 계약 위반으로 인해 계약을 해지하거나 계약 이행에 동의하지 않는 한, 불이행 당사자는 위에 언급 된 계약 위반 의무를 이행 한 후에도 계약을 계속 수행해야합니다.
상대 당사자가 계약 전체를 중단하거나 종료하고자하는 경우 상대방은 서면으로 채무 불이행자에게 통지해야하며 채무 불이행 당사자는 통지를받은 날로부터 7 일 이내에 회신해야하며 무응답은 7 일 이내에 동의로 간주됩니다. 계약의 일시 중지 또는 해지시 불이행 당사자는 계약 위반에 대해 책임을집니다.
제 37 조 청구권. 당사자 A는 조건을 제공하지 못하고 여러 가지 수수료를 지불하고 계약 기간을 연장하고 계약 조건에 따라 손해를 보상합니다. 당사자 B는 다음 조항에 따라 당사자 A에 대하여 청구 할 수 있습니다.
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生後14天內,向甲方代表發出要求索賠的意向;
3.在發出索賠意向後14天內,向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額;
4.甲方在接到索賠資料後7天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在7天內未作答復,視為該索賠已經批準;
5.雙方協定實行一攬子索賠,索賠意向不得遲於工程竣工日期前14天提出。
十、其它
第三十八條、安全施工。乙方要按有關規定,採取嚴格的安全防護和防火措施,並承擔由於自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的財產損失和傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故,乙方應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下通路、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前,應向甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準後實施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建築物內施工時,乙方應製定周密的安全保護和防火措施,確保建築物內的財產和人員的安全,並報甲方代表批準。安全保護措施費用,由甲方承擔。
在有毒有害環境中施工,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,並承擔有關費用。
第三十九條、專利技術和特殊工藝的使用。甲方要求採用專利技術和特殊工藝,須負責辦理相應的申報、審批手續,承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用,並負責實驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝,報甲方代表批準後按以上約定辦理。
以上發生的費用和獲得的收益,雙方按協定條款約定分攤或分享。
第四十條、不可抗力。不可抗力發生後,乙方應迅速採取措施,盡量減少損失,並在24小時內向甲方代表通報災害情況,按協定條款約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發生,乙方應每隔7天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔:
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由所屬單位負責,並承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;
4.所需清理和修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協定約定。
第四十一條、保險。在施工場地內,甲乙雙方認為有保險的必要時,甲方按協定條款的約定,辦理建築物和施工場地內甲方人員及第三方人員生命財產保險,並支付一切費用。
乙方辦理施工場地內自己人員生命財產和機械設備的保險,並支付一切費用。
當乙方為分包或在不騰空的建築物內施工時,乙方辦理自己的各類保險。
投保後發生事故,乙方應在14天內向甲方提供建築工程損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在14天後每7天報告一次,直到損害結束。
第四十二條、工程停建或緩建。由於不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使契約不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的費用,並按契約規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第四十三條、契約的生效與終止。本契約自協定條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方後,除有關保修條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿後,有關保修條款終止。
第四十四條、契約份數。契約正本兩份,具有同等法律效力,由甲乙雙方答字蓋章後分別儲存。副本份數按協定條款約定,由甲乙雙方分送有關部門。
第二部分、協定條款
파티 A :
파티 B :
중화 인민 공화국 경제 계약법 및 건설 계약 및 설치 계약에 관한 규칙의 원칙에 따라 프로젝트의 특정 상황에 따라 당사자들은 다음과 같은 합의에 이르렀다.
第1條、工程概況
1.1工程名稱:
프로젝트 위치 :
계약 범위 :
承包方式:
1.2開工日期:
완료 날짜 :
總日歷工期天數:
1.3質量等級:
1.4契約價款:
第2條、契約檔案及解釋順序
第3條、契約檔案使用的語言和適用標準及法律
3.1契約語言:
3.2適用標準、規範:
3.3適用法律、法規:
第4條、圖紙
4.1圖紙提供日期:
4.2圖紙提供套數:
4.3圖紙特殊保密要求和費用:
第5條、甲方代表
5.1甲方代表姓名和職稱:
5.2甲方賦予甲方代表的職權:
5.3甲方代表委派人員的名單及責任範圍:
第6條、監理單位及總監理工程師
6.1監理單位名稱:
6.2總監理工程師姓名、職稱:
6.3總監理工程師職責:
第7條、乙方駐工地代表
第8條、甲方工作
8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求:
8.2水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求:
8.3需要與有關部門聯系和協調工作的內容及完成時間:
8.4需要協調各施工單位之間關系的工作內容和完成時間:
8.5辦理證件、批件的名稱和完成時間:
8.6會審圖紙和設計交底的時間:
8.7向乙方提供的設施內容:
第9條、乙方工作
9.1施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求:
9.2提供計畫、報表的名稱、時間和份數:
9.3施工場地防護工作的要求:
9.4施工現場交通和噪音控製的要求:
9.5符合施工場地規定的要求:
9.6保護建築物結構及相應管線和設備的措施:
9.7建築成品保護的措施:
第10條、進度計畫
10.1乙方提供施工組織設計和進度計畫的時間:
10.2甲方代表批準進度計畫的時間:
第11條、延期開工
第12條、暫停施工
第13條、工期延誤
第14條、工期提前
第15條、工程樣板
15.1對工程樣板間的要求:
第16條、檢查和返工
第17條、工程質量等級
17.1工程質量等級要求的追加契約價款:
17.2質量評定部門名稱:
第18條、隱蔽工程和中間驗收
18.1中間驗收部位和時間:
第19條、驗收和重新檢驗
第20條、契約價款及調整
20.1契約價款形式:
20.2調整的方式:
第21條、工程預付款
21.1預付工程款總金額:
21.2預付時間和比例:
21.3扣回時間和比例:
21.4甲方不按時付款承擔的違約責任:
第22條、工程量的核實確認
22.1乙方提交工程量報告的時間和要求:
第23條、工程款支付
23.1工程款支付方式:
23.2工程款支付金額和時間:
23.3甲方違約的責任:
第24條、材料樣品或樣本
第25條、甲方供應材料設備
25.1甲方供應材料、設備的要求:
第26條、乙方採購材料設備
第27條、材料試驗
第28條、甲方變更設計
第29條、乙方變更設計
第30條、設計變更對工程的影響
第31條、確定變更價款
第32條、竣工驗收
32.1乙方提供竣工驗收資料的內容:
32.2乙方提交竣工報告的時間和份數:
第33條、竣工結算
33.1結算方式:
33.2乙方提供結算報告的時間:
33.3甲方批準結算報告的時間:
33.4甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
33.5甲方違約的責任:
第34條、保修
34.1保修內容、範圍:
34.2保修期限:
34.3保修金額和支付方法:
34.4保修金利息:
第35條、爭議
35.1爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意由______仲裁委員會仲裁。
第36條、違約
36.1違約的處理:
36.2違約金的數額:
36.3損失的計算方法:
36.4甲方不按時付款的利息率:
第37條、索賠
第38條、安全施工
第39條、專利技術和特殊工藝
第40條、不可抗力
40.1不可抗力的認定標準:
第41條、保險
第42條、工程停建或緩建
第43條、契約生效與終止
43.1契約生效日期:
第44條、契約份數
첫째, 단어와 계약 파일의 의미
첫 번째 단어의 의미. 이 계약에서 계약 조건에 달리 동의하지 않는 한 다음 조항은 본 조항에 명시된 의미를 갖습니다.
1. 계약 (Contract) : 계약 조건, 계약 조건 및 양 당사자가 합의한 계약과 관련된 모든 파일을 포함하여 계약자와 계약자 간의 명확한 상호 권리 및 의무 이행을위한 계약을 의미합니다.
2. 계약 조건 : 계약자와 계약자 사이의 계약 조건 및 계약 조건을 특정 프로젝트와 함께 참조합니다.
3. 고용주 (Employer) : 프로젝트 계약자의 자격과 계약 조건에 동의 한대로 프로젝트 가격을 지불 할 수있는 자.
당사자 A의 구체적인 정체성, 범위, 면허 및 성격은 계약 조건에 따라 합의되어야합니다.
4. 계약자 (Contractor) : 프로젝트 계약자의 자격을 가지며 계약 조건에 규정 된 바와 같이 A에 의해 승인 된 당사자.
5. 건설 현장의 당사자 A 대표 : 계약 조건에 따라 당사자가 지정한 성능 계약 담당자.
6. 건설 현장의 B 조의 대표 : 계약 조건에 따라 B 조가 정한 이행 계약 담당자.
7. 사회 감독 : 당사자 A는 건설 감독 책임자에게 프로젝트를 감독 할 법적 자격을 위탁한다.
8. 감독자 (Supervisor Engineer) : 프로젝트 건설 감리 부서가 임명 한 감독을 담당하는 책임자.
9. 설계 단위 (Design unit) : 당사자가 프로젝트의 해당 자격 레벨을 위임 한 설계 단위.
당사자 A는 계약 프로젝트의 장식 또는 2 층 이상 장식의 일부 또는 전부를 당사자에게 위임해야하며, 당사자 B는 해당 설계 자격을 보유해야한다. 당사자 A와 당사자 B는 별도로 설계 계약서에 서명해야한다.
10. 엔지니어링 (Engineering) : 건물과 구조물의 내부 및 외부 공간에 대한 특정 환경 품질 요구 사항을 달성하기 위해 건물 및 구조물의 외관과 내부를 수정하는 프로젝트를 말합니다. 오래된 건물과 그 건물의 표면 장식 처리가 포함됩니다.
11. 프로젝트 원가 관리 부서 : 모든 수준의 건설 관리 부서 또는 공인 된 건설 프로젝트 원가 관리 부서.
12. 공학 품질 감독 부서 : 모든 수준의 건설 관리 부서 또는 공인 된 건설 품질 감독 기관.
계약 가격 (Contract Price) : 계약에 따라 모든 프로젝트 내용의 완료를 B 당사자에게 지불하기로 합의한 조건에서 A 조와 B 조가 동의 한 총 금액. 입찰 프로젝트의 계약 가격은 낙찰 가격입니다.
14. 추가 계약 가격 : 건설 중에 발생하는 계약 가격으로 A 군에 의해 확인 된 후 계약 가격을 계산하는 방법에 의해 증가된다.
15. 수수료 : 당사자 A는 계약 가격이나 당사자가 부담해야하는 비용 이외의 비용을 직접 지불해야합니다.
16. 기간 : 계약 조건에 따라 계산 된 계약 일 수입니다.
17. 시작 날짜 : 계약 조건에 동의 한 업무 시작의 절대 또는 상대 날짜.
18. 완료 날짜 (Completion Date) : 계약 조건에 동의 한 프로젝트 완료의 절대 또는 상대 날짜.
19. 도면 : 모든 도면은 당사자 A가 승인했거나 당사자가 승인했으며 당사자가 건설을 승인 한 모든 도면.
20. 분할 또는 분할 공학 : 계약의 조건은 전체 프로젝트를 구성하는 세그먼트 또는 분할 프로젝트를 구성합니다.
21. 건설 현장 : 당사자 A가 제공하고 협약의 조건에 따라 당사자 B가 건설 자재 B 및 건설 현장 주변의 구조물을 건설, 운영, 운송 및 쌓을 수있는 장소.
22. 건설 장비 및 시설 : 건설 및 관리를 위해 당사국이 제공 한 장비 및 시설은 계약 조건에 따라 당사국이 제공한다.
23. Bill of quantity : 고용주가 입찰 파일에서 계산하고 법정 계산 방법에 따라 계산 한 모든 프로젝트의 세부 작업 목록.
24. 서면 양식 : 계약서에 따라 수기, 인쇄, 재 작성, 인쇄 된 각종 통지, 인증서, 인증서, 비자, 계약서, 메모, 확인 된 회의록, 전보, 텔렉스 등.
25. 불가항력 : 폭발, 전쟁, 혼란, 비행 물체 또는 기타 비 참여 당사자 B의 낙하, 자연 재해로 인한 화재를 계약 약관에 명시된 것과 같이 말합니다.
제 2 조, 계약 파일 및 해석 순서. 계약 파일은 서로 설명하고 서로 설명 할 수 있어야합니다. 계약서에 달리 합의되지 않는 한, 해석의 구성과 순서는 다음과 같습니다.
1. 계약 조건;
2. 계약 조건;
3. 양 당사자의 권리와 의무의 의사록 및 합의를 협상, 변경 등.
4. 건설 프로젝트 건설 계약;
5. 감독 계약;
6. 입찰 및 계약 프로젝트에 대한 낙찰 낙찰 파일, 입찰 및 공지 사항 입찰;
7. 프로젝트 비용 결정을위한 금액 목록 또는 프로젝트 예산 및 도면;
8. 표준, 규격 및 기타 관련 기술 및 경제 데이터, 요구 사항
계약 파일이 모호하거나 일관성이 없으면 양 당사자 간의 협상을 통해 해결되며, 협상이 실패하면 협약 제 35 조의 규정에 따라 해결한다.
제 3 조 : 계약 파일에 사용되는 언어, 표준 및 해당 법률. 계약 파일은 중국어 또는 계약 조건에 동의 한 소수 언어로 작성, 해석 및 설명됩니다.
국가 표준 및 계약 조건에 동의 한 사양을 건설에 사용해야합니다. 국가 표준이나 규범이 없으면 산업 표준과 규범이 있으며 산업 표준과 규범을 사용하며 국가 및 산업 표준과 규범은 없으며 지역 표준과 규범이 사용됩니다. A 국은 B 협약에 합의한 시점에 두 가지 합의한 표준 및 규격을 B 국에 제공해야한다.
중국에 상응하는 기준 또는 기준이 없을 경우 당사자 B는 계약 조건에 규정 된 시간 및 요구 사항에 따라 건축 과정을 제출해야하며 당사자와 설계 부서의 승인을 받아 시행해야한다. 당사국 A가 외국 표준이나 규격의 사용을 요청하면 당사국은 중국어 번역을 제공 할 책임이있다. 이 조에서 발생하는 구매, 번역 및 표준화 및 표준화 비용은 당사국 A가 부담한다.
계약 파일에 적용되는 법률은 국가의 법률과 규정 및 계약 조건에 규정 된 규정입니다.
제 4 조 도면. 당사자 A는 계약 기간에 동의 한 날짜 및 부수에 따라 계약 개시일 이전 7 일 이내에 당사자에게 완전한 건축 도면을 제공해야한다. B 국은 협정의 양 당사자가 합의한 도면 수를 충족시키고 A 국을 대신하여이를 복사해야하며 B 국은 복사비를 부담해야한다.
외국 또는 해외 도면을 사용할 때 건축 요구가 충족되지 않으면 당사자는 계약서의 표준 도면을 복사, 다시 그리기, 번역 및 구매하는 책임과 비용을 규정해야합니다.
둘째, 양 당사자의 일반적인 책임
제 5 조, 당사자 A 대표. A 국의 대표는 다음 요건에 따라 계약서에 규정 된 권리를 행사하고 계약서에 규정 된 의무를 수행한다.
1. A 국의 대표는 적절한 관리 인원을 임명하여 자신의 권리와 의무의 일부를 행사할 수 있으며 언제든지 그러한 약속을 철회 할 수있다. 대표단과 탈퇴는 7 일 전에 B에게 통보된다.
2. A 국 대표자의 지시와 통지는 서명 한 후 서면으로 B 국 대표에게 제출해야하며, B 국 대표는 수령 영수증 및 수령시 이름에 서명 한 후 효력을 발생한다. 필요하다면 A 국 대표는 수출 명령서를 발급하고 48 시간 내에 서면 확인서를 제출할 수있다. A 국 대표에게 B 국의 지시가 이행되어야한다. A 사의 대리인은 서면으로 확인서를 제 시간에 제출할 수 없으며 A 사의 대리인이 수출 주문서를 제출 한 후 7 일 이내에 B 사가 서면 확인 요청서를 제출해야합니다. A 사가 B 사의 확인 요청을 24 시간 후에 회신하지 않습니다. B 조의 요청이 확인 된 것으로 간주됩니다. B 조 당사자의 대표 명령은 불합리한 것으로 판단하고 명령을받은 후 24 시간 이내에 서면 통지서를 제출해야합니다 A 당사자 대리인은 당사자 B의 신청을받은 후 24 시간 이내에 수정 명령을하거나 원래 명령을 계속 수행하고 서면으로 통지합니다. 파티 B. 비상 사태의 경우, 당사국 대표는 당사자에게 즉시 명령을 이행하도록 요청하거나 당사국이 처형을 계속하기로 결정하지만 당사국은 명령을 이행해야한다. 잘못된 명령으로 인해 발생 된 추가 계약 가격과 B 사의 손실은 A 사에 의하여 부담되며, 건설 기간의 지연은 그에 따라 연기되어야한다.
3. 당사국 대표는 계약에 따라 당사자에게 필요한 지시, 승인, 도면 및 기타 의무를 신속히 제공한다. 그렇지 않을 경우, B 국은 특정 요구 사항, 이유 및 지연 사유의 이유를 지정된 시간 이후 24 시간 이내에 A 국 대표에게 통보해야한다. A 국은 통지를받은 후 48 시간 내에 회신하지 않으며 이로부터 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야한다. B 군의 관련 손실은 보상되어야하며, 지연의 건설 기간은 그에 따라 연기되어야한다.
당사자 A는 Yiren을 대표해야하며 당사자 A는 회사 변경 7 일 전에 B에게 통지해야하며 계약에서 합의한대로 전임자의 권리와 의무를 계속 이행해야합니다.
제 6 조, 위임 된 감독. A 국은 프로젝트 감독을 맡을 것이며 감독 단과 감독 계약을 체결해야한다. 그리고이 계약서의 조건에 따라, 감독 단원, 수석 기술자 및 수행해야 할 임무를 명확히해야한다.
이 계약에서 수석 기술자와 A 국 대표의 직무를 횡단 할 수는 없습니다.
당사자 A의 동의없이 감독 기술자 및 그의 대리인은 본 계약에서 당사자 B의 의무를 해지 할 권한이 없습니다.
계약 이행시 당사자 A와 B의 권리와 의무에 영향을 미치는 사건이 발생하면 최고 경영 엔지니어는 공정한 대우를해야합니다.
건설의 정상적인 운영을 보장하기 위해 양 당사자는 수석 기술자의 결정을 존중해야합니다. 최고 경영자의 결정에 이의가있는 경우, 계약 조건에 따라 처리해야한다.
최고 경영자는 사람이되기 쉽다. 당사자 A는 감독 부서로부터 통지를받은 후 B 시간에 동시에 통보하고 전임자에게 부여 된 권리와 의무를 계속 이행해야한다.
제 7 조, 건설 현장에서 파티 B의 대표. B 군은 건설 현장 책임자를 임명하여 다음 요건에 따라 계약 권리를 행사하고 계약 상 규정 된 의무를 이행한다.
1. 당사자 B의 요청, 요청 및 고지는 서면으로 B 당사자의 서명을 받아 당사자의 대리인에게 전달되어야합니다. 당사자의 대리인이 영수증에 서명하고 영수증을 발급합니다.
2. B 조의 대표는 A 조의 대표가 승인 한 건설 조직 설계 및 계약에 따라 발행 된 지시 및 지시에 따라 공사를 조직해야한다. 긴급 사태가 발생하여 A 국의 대표와 연락 할 수없는 경우, 인원의 생명 및 기술 및 재산 안전을 보호하기위한 긴급 조치가 취해질 수 있으며, 조치가 취해진 후 24 시간 이내에 A 국 대표에게보고되어야한다. 책임은 당사자 A에있다. 당사자 A는 그 결과로 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야하며, 건설 기간은 그에 따라 연기되어야하며, 책임은 당사자 B가 부담하고 당사자 B는 비용을 부담해야한다.
B 실은 담당자를 대표하고 B 국은 A 담당자에게 변경 7 일 전까지 통보해야하며 계약 파일에서 합의한대로 전임자의 권리와 의무를 계속 수행해야한다.
제 8 조 (당사자 A의 작업). 당사자 A는 계약 조건에 합의 된 내용과 시간에 따라 1 단계 또는 여러 단계에서 다음 작업을 완료해야합니다.
1. 건설 현장을 제공하고, 건설 현장에서 B 군 건설에 영향을 미치는 모든 장애물을 제거하거나, B 군이 비어 있지 않은 현장 건설에서 취한 해당 조치에 대해 초래 한 비용을 부담하고 계약 가격에 포함시킨다.
2. 건설 현장 외부에서 계약 조건에 합의 된 장소까지 건설에 필요한 물, 전기, 난방, 전기 통신 및 기타 접근 경로를 제공하고 건설 중에 B 국의 필요를 보장한다.
3. 프로젝트 및 관련 지방 부처와 관련된 지자체 지원 부서의 접촉과 조정을 책임진다.
4. 계약에 따라 B 군의 원활한 건설을 보장하기 위해 건설 현장에서 각 교차 운영의 건설 단위 간의 관계를 조정한다.
5. 관련 승인 서류, 공사에 필요한 인증서 및 임시 토지의 승인을 신청하려면;
6. 도면 검토를 수행하고 당사국에 디자인을 제출할 관련 부서를 조직한다.
7. 당사자에게 계약 조건에 동의 한 건설 장비 및 시설을 제공한다.
계약 당사자 A는 계약 조건에 동의 한 내용과 시간에 따라 위 작업을 완료하지 못하여 공사 기간이 지연되고 추가 계약 가격이 발생하고 당사자 B의 손실이 보상되며 이에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
제 9 조, B 조 작업. B 국은 계약 조건에 규정 된 시간 및 요구 사항에 따라 다음 작업을 수행해야한다.
1. 설계 자격증이 허용하는 범위 내에서 계약 조건에 따라 건축 도면 설계 또는 프로젝트를 지원하는 설계를 완료하고 당사국의 대표가 승인 한 후이를 사용한다.
2. 당사국 대표에게 연례, 분기 별 및 월간 프로젝트 진행 계획 및 해당 통계 보고서 및 엔지니어링 사고 보고서를 제공한다.
3. 퇴근 후 파티 B가 건설 한 건설 현장에서, 공학 및 안전 요구 사항에 따라 조명 및 경비원, 경비원, 울타리 및 밤이 아닌 건축 경비원을 제공하십시오. B 군이 엔지니어링, 재산 및 신체 상해를 일으키는 상기 의무를 수행하지 못하면 B 군은 발생 된 책임 및 비용을 부담해야합니다.
신축 또는 비공 인 건물에서 건설 할 경우, 위의 시설 및 인원이 건설 계약자 또는 건물 사용자에 대한 책임을지며, B 군은 어떠한 책임도지지 않습니다.
4. 건설 현장 교통 및 건설 소음에 대한 지방 정부 및 관련 부서의 관리 규정 준수 A 국 대표자가 관련 절차를 완료하기로 동의하면 A 국은 발생 비용을 부담해야합니다. 파티 B의 책임으로 야기 된 벌금을 제외하고;
5. 건설 현장의 정부 및 관련 부서의 모든 규정 및 요구 사항을 준수하고, 자체 규정에 따라 관련 규정 위반으로 인한 손실 및 벌금을 부담해야합니다.
6. 계약 조건에 따라 건물 구조와 해당 파이프 라인 및 장비를 보호하십시오.
7. 완료 프로젝트가 승인을 위해 당사자에게 인도되기 전에 완제품의 보호에 대한 책임이 있으며 보호 기간 중에 손해가 발생하면 당사자는 자비로 수리해야한다. 제 3자가 손해를 입힌 경우, 책임 당사자는 당사자의 조정을 통해 수리를 책임 져야하며, 또는 당사자가이를 수리하고 당사자는 추가 계약 가격을 부담해야합니다. 당사국이 보호를 위해 특별 조치를 취하도록 요구하는 하위 부문 및 하위 프로젝트는 당사자가 부담해야하며 계약 조건에 동의해야한다. 당사자 A는 완료 승인 전에이를 사용하고 당사자는 손해에 대한 수리 비용을 부담해야한다. B 군이 위의 의무를 수행하지 못하여 건설 및 경제적 손실이 지연되는 경우 책임은 당사자 B가 부담한다.
셋째, 건설 조직 설계 및 시공 기간
제 10 조, 건설 조직 설계 및 진도 계획. B 군은 계약 조건에 동의 한 날에 A 조의 대표에게 건설 조직 설계 및 진척 계획을 제출해야한다. 당사자 A 대표는 계약 조건에 동의 한 시점에 개정안을 승인하거나 제안해야하며, 신청서 기한이 만료되면 건설 조직 설계 및 일정 계획이 승인 된 것으로 간주 될 수 있습니다. B 군은 승인 된 진행 일정에 따라 공사를 조직해야하며 A 대표의 진행 과정을 감독하고 감독해야한다. 프로젝트의 실제 진전이 진행 계획과 일치하지 않을 때, B 국은 A 국 대표의 요구 사항에 따라 조치를 제안해야하며 A 국 대표는 이행을 승인해야한다.
제 11 조가 연기된다. B 국은 계약 조건에 규정 된 개시일에 따라 공사를 시작한다. B 조 당사자는 정시에 업무를 개시하지 않으며, 계약 조건에 규정 된 개시일 7 일 전까지 A 사 대표에게 업무 개시의 이유 및 요건을 제출해야한다. 파티 A의 대표는 7 일 이내에 파티 B에게 대답했다. A 국의 대표는 7 일 이내에 회신하지 않으며 B 국의 요청에 동의 한 것으로 간주되며 이에 따라 공사 기간이 연기된다. A 국의 대표가 연장 요청에 동의하지 않거나 B 국이 지정된 시간 내에 공사 연장을 요구하지 않고 완료 기간이 연기되지 않는다.
A 그룹이 B 그룹의 동의를 얻고 B 그룹에 서면으로 통보 한 후에, B 그룹에 의한 추가 계약 가격을 부담하도록 연기 된 시작 날짜를 요청할 수 있으며 그에 따라 공사 기간을 연장 할 수 있습니다.
제 12 조, 건설 정지. A 국은 필요한 경우 B 국에 건설 중단을 요청할 수 있으며, 요청이 이루어진 후 48 시간 이내에 처리 의견서를 제출할 수있다. B 군은 A 군의 요청에 따라 공사를 중단하고 완료된 프로젝트를 적절하게 보호해야한다. B 조가 당사자 대표의 처리 의견을 이행 한 후에 A 사 대표는 48 시간 이내에 회신을해야한다. A 사의 대리인은 지정된 시간 내에 처리 의견서를 제출하지 않았거나 B 사의 업무 복귀 요청서를받은 후 48 시간 이내에 회신하지 않았다. B 조원은 자체적으로 업무 복귀를 할 수있다. 작업 중지에 대한 책임은 A 국에 있습니다. 당사자 A는 추가 계약 가격을 부담해야하고 그에 따라 공사 기간을 연장하고 B 국은 업무 중단에 책임을지고 B 국은 발생 비용을 부담해야합니다. A 사의 대리인이 정시에 응답하지 못하면 건설을 수행 할 수 없으며 A 사가 계약을 부분적으로 또는 완전히 취소했다고 A는 생각할 수 있고 A 계약은 계약 위반에 대해 책임을진다.
제 13 조 : 건설 기간의 지연. 다음과 같은 이유로 건설 기간이 지연되고 A 국의 대표는 건설 기간이 연기 될 것이라고 확인한다.
1. 당사국은 협정의 조건에 따라 합의 된대로 작업 개시 조건을 제공 할 수 없다.
2. 공학 양 변화 및 디자인 변경;
3. 1 주일 이내에 비파괴 B의 물 정지, 정전 및 가스 정지의 원인으로 인해 8 시간 이상의 가동 중단 시간이 발생했습니다.
4. 프로젝트 지불금은 제 시간에 지급되지 않았습니다.
5. 불가항력;
6. B 군 이외의 다른 파업.
위의 상황이 발생한 후 7 일 이내에 당사자 B는 지연 내용과 발생 된 추가 계약 가격을 A 대표에게보고해야한다 .A의 대표는보고를받은 후 7 일 이내에 확인하고 회신하며 기한 내에 회신하지 않는다. 연장으로 간주 될 수 있으며 요청이 확인되었습니다.
위와 같은 이유로 프로젝트는 계약 기간에 따라 완료 될 수 없으며 계약 당사자 B는 계약 조건에 따라 계약 위반에 대해 책임을집니다.
제 14 조, 건설 기간이 연장됩니다. 사전에 공사를 완료해야하는 경우 양 당사자는 계약 후에 조기 완료 계약서에 서명해야합니다. B 국은 협약에 따라 진전 계획을 수정하고 A 국에 승인을보고해야한다. A 국은 7 일 이내에 승인을 받아야하며, 서둘러 갈 수있는 편리한 조건을 제공해야한다. 조기 완료 협약에는 다음과 같은 주요 요소가 포함됩니다.
1. 사전 약속 시간;
2. 파티 B가 따라 잡을 조치;
3. 갑작스런 일을 위해 당사국이 제공 한 조건;
4. 서둘러 대책을위한 추가 계약 가격 및 약속;
5. 조기 완료의 이점 공유.
넷째, 품질 및 검사
제 15 조, 엔지니어링 샘플. 협약의 조건에 따라 B 조에 의해 생산 된 견본실은 A 조의 대표가 검사를 통과 한 후에 A 조와 B 조 모두에 의해 봉인되어야한다. 모델 룸은 파티 A의 수료 및 수락을위한 물리적 표준입니다. 모형 실을 만드는 데 드는 전체 비용은 A 국이 부담해야한다.
제 16 조 검사 및 재 작업 B 국은 계약에 따라 A 국 대표가 발행 한 표준, 규격, 설계 및 모델 간 표준 및 지침을 신중하게 준수하고 A 국 대표와 그 지정 직원의 검사 및 검사를 용이하게하기 위해 A 국 대표에 따라 검사 및 검사를 수락해야한다. 재 작업 및 수정에 대한 책임 및 재 작업 및 수정에 대한 비용은 각자의 사유로 인해 발생합니다. 당사자 A는 잘못된 수정이나 다른 이유로 인해 추가 계약 가격을 부담해야합니다.
위의 검사가 검사를 통과 한 후에 B 군에 의해 야기 된 품질 문제는 여전히 B 군에 의해 발생한 책임 및 비용의 대상이되고 A 군의 관련 손실은 보상되고 따라서 공사 기간은 연기되었다.
검사 및 검사를 통과 한 후의 검사 및 검사는 정상적인 공사 운영에는 영향을 미치지 아니하며, 공사가 정상적으로 영향을받는 경우에는 검사 및 검사가 부적합하며 공사에 영향을 미치는 비용은 B 군이 부담한다. 이 외에도 정상 건설에 영향을 미치는 추가 계약 가격은 A 국이 부담해야하며 그에 따라 공사 기간도 연장되어야한다.
제 17 조, 프로젝트의 품질 수준. 프로젝트의 품질은 국가 또는 전문 품질 검사 및 평가 표준의 자격 요건을 충족해야합니다. A 국은 프로젝트 품질의 일부 또는 전부가 우수한 기준에 부합하도록 요구하고, 인상 할 추가 계약 가격을 지불해야한다. 따라서 건설 기간의 영향은 이에 따라 연장되어야한다.
당사자가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자의 대리인은 당사자에게 재 작업을 요청할 수 있으며 당사자는 계약이 확정 될 때까지 당사자의 대리인의 요구 사항에 따라 재 작업해야한다. B 조가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자 B는 재 작업 비용을 부담해야하며 공사 기간은 연기되지 않는다. 재 작업 후에 합의 된 조건을 충족시킬 수 없으며 당사자 B는 계약 위반에 대해 책임을집니다. 당사자 A가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자는 재 작업을위한 추가 계약 가격을 부담해야하며, 따라서 공사 기간은 그에 따라 연기되어야한다.
양 당사자는 프로젝트의 품질에 대해 분쟁을하고 있으며, 계약 조건에 규정 된 품질 감독 부서, 중재 수수료 및 그로 인한 손실은 책임 당사자가 부담해야한다.
제 18 조, 은폐 된 작품 및 중간 수용 이 프로젝트는 계약 조건에 합의 된 조건이나 중간 수용 지점을 숨기고 있으며, B 측이 자체 검열을 통과 한 후 B 측은 A 측에 은폐 및 중간 수용 48 시간 전에 참여할 것을 통보해야한다. 이 고지에는 당사자 B의 자체 검사 기록, 은폐 및 중간 승인, 수락 장소 및 시간이 포함됩니다. 파티 B가 수락 기록을 준비합니다. 수락이 통과 된 후, A 국의 대표는 은폐 및 건설 계속하기 전에 수락 기록에 서명 할 수 있습니다. 수락이 자격이없는 경우, 제한된 시간 내에 수정 된 후에 B 군이 수락합니다. 이 프로젝트는 명세서의 요구 사항을 충족한다 .24 시간의 승인 후에, A 국의 대표는 A 국의 승인으로 간주 될 수있는 승인 기록에 서명하지 않으며 B 국은 건설을 숨기거나 계속할 수있다.
파티 A의 대리인은 수락 시간 내에 수락 할 수 없으며, 수락 시작 24 시간 전에 연장 요청을 B에게 제출해야합니다. 연장 기간은 2 일을 초과 할 수 없습니다. 상기 시간에 따라 A의 대표자가 연장 요청서를 제출하지 않았고 수락에 참여하지 않을 경우 파티 B가 자체적으로 수락을 구성 할 수 있습니다. 당사자 A는 승인 기록을 인정해야한다.
제 19 조, 재검사. A 당사자 대표가 수용 여부에 상관없이 수용된 은폐 된 프로젝트의 재검사를 요청할 때 당사자 B는 필요에 따라 제거되고 검사 후 재 은폐 또는 수리 후에 은폐되어야한다. 검사가 자격을 갖춘 경우, 당사자는 그에 따라 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야하며, 당사자 B에게 손실을 보상하고 그에 상응하게 건설 기간을 연장한다. 검사가 부적합한 경우, B 국은 발생 된 경비를 부담해야하며 공사 기간은 연기되어야한다.
V. 계약 가격 및 지불 방법
제 20 조, 계약 가격 및 조정. 계약 가격과 지불 방법이 계약 조건에 합의 된 후에 어느 당사자도 허가없이 변경할 수 없습니다. 다음 조건 중 하나를 조정할 수 있습니다.
1. 당사국 대표가 확인한 업무량의 증감
2. 당사국 대표가 확인한 설계 변경 또는 프로젝트 협상
3. 프로젝트 원가 관리 부서에서 발표 한 가격 조정.
4. 일주일 이내에 비 당사국 B가 물 차단, 정전 및 가스 중단을 일으키는 원인이 8 시간을 넘었습니다.
5. 계약 조건에서 합의 된 기타 추가, 뺄셈 또는 조정.
양 당사자는 계약 조건에 따라 계약 가격의 방법과 범위를 조정하기로 동의했다. 당사자 B가 계약 가격을 조정할 필요가있을 때 당사자 B는 합의 조건에 동의 한 날 이내에 당사자에게 조정 이유 및 금액을 서면으로 통보해야한다. 당사자 A는 승인시 처리 은행 및 B 사에이를 통보해야한다. A 사의 대리인이 B 사의 통지를받은 후 7 일 이내에 회신하지 않으면 승인 된 것으로 간주됩니다.
고정 가격 계약의 경우 양 당사자는 계약 조건에 따라 당사자가 당사자에게 부여한 위험 액 또는 계약 가격에 따라 위험 요소를 명시해야하며 양 당사자는 당사자가 고정 가격으로 부담해야하는 위험 범위에 합의해야한다.
제 21 조, 프로젝트 지불 선불입니다. 당사자 A는 계약 조건에 명시된 시간과 금액에 따라 B 조에 대한 건설 비용을 선불로 지불하고 합의 조건에 합의 된 시간과 비율에 따라 수시로 차감한다. 파티 A는 계약 조건에 따라 프로젝트 지불을 선결하는 데 동의하지 않습니다. 파티 B는 합의 된 선불 시간 후 7 일 후에 프로젝트 지불 선지급을 요청하는 통지를 A에게 전송합니다. 파티 A는 통지를받은 후 필요에 따라 프로젝트 지불을 선불 할 수 없습니다. 7 일 후에 공사가 중단되며, A 국은 지불 일로부터 B 국에게 지불 할이자를 지불하고 계약 위반에 대한 책임을집니다.
제 22 조, 확인 된 작업량의 확인. B 국은 계약 조건에 동의 한 시점에 A 국의 대표에게 작업 완료 보고서를 제출해야한다. A 팀은 보고서를 접수 한 후 7 일 이내에 디자인 도면에 따라 완성 된 프로젝트 수를 확인하고 24 시간 전에 B에게 통보해야한다. 파티 B는 측정의 편의성을 제공하고 사람들에게 참여를 유도합니다.
파티 B는 정당한 사유없이 측정에 참여하지 않아야하며, 당사자 A 대표는 자체적으로이를 수행해야하며, 측정 결과는 프로젝트 가격 지불의 기초로서 효과적이라고 간주되어야한다. A 당국의 대표는 B 당국의 보고서를받은 후 7 일 이내에 조치를 취하지 않았으며, 8 일이 지난 후에 B 당 보고서에 열거 된 작업량이 프로젝트 지급금 지급의 근거로 확인 된 것으로 간주됩니다. A 국의 대표는 합의 된 시간에 따라 B 국에 통보하지 않아 B 국은 측정에 참여할 수 없으며 측정 결과는 무효이다.
A 국의 대표는 B 국이 설계 도면 및 자체 이유에 의해 야기 된 재 작업을 넘어서서 요구되는 작업량의 증가로 인해 야기되는 작업량을 측정해서는 안된다.
제 23 조, 건설 자금의 지불. 당사자 A는 당사자의 대표가 확인한 작업량을 기준으로 계약 조건에 따라 합의 된 시간 및 방법에 따라 프로젝트 가격을 계산하고 계약서에 서명 한 후 당사자의 대리인이 지불해야합니다. 당사자 A는 측정 결과에 7 일 이상 서명 한 후에 지불하지 않는다. 당사자 B는 당사자 A에게 지불 통지를 할 수있다. 당사자 B는 당사자 B로부터 통지를받은 후 요청에 따라 지불하지 않는다. 당사자 B는 통지가 제공된 후 7 일 동안 건설을 중지 할 수있다. 당사자는 계약 위반에 대한 책임을집니다.
B가 동의하고 계약서에 서명 한 후, A는 지불을 연기 할 수 있습니다. 협약은 지급 일자를 명확하게 규정하고, 당사국은 측정 결과에 서명 한 날로부터 8 일째되는 날에 지급 할이자를 B 국에 지불해야한다.
여섯 번째, 재료 공급
제 24 조, 재료 샘플 또는 샘플. A 당사자 또는 B 당사자의 공급과 관계없이, 자재 샘플 또는 샘플은 사전에 제공되어야하며 자재 공급 및 완성 승인을위한 물리적 표준으로서 양 당사자가 수락 한 후에 봉인되어야합니다. 당사자 A 또는 설계 단위가 지정한 재료의 유형과 시료 채취기는 지정된 스타일, 색조 및 규격의 샘플 또는 견본을 제공해야합니다.
제 25 조, 당사국은 자료를 제공한다. A 국은 유형, 규격, 수량, 단가, 품질 등급 및 계약 조건에 동의 한 시간 및 장소 목록에 따라 B 국에 자재 및 제품 자격 인증서를 제공해야합니다. 갑의 대리인은 제공된 물질을 수락하기 24 시간 전에 갑에게 통고를 보내야하며, 갑이 그 당사자에게 갑을 송부해야한다. B 회원이 수락에 참여하도록 사람을 보냈는지 여부와 관계없이 B 당은 수용 후 양호한 상태로 유지해야하며 A 당은 해당 저장 비용을 지불해야합니다. 손해 또는 손실이 발생한 경우, 당사자 B는 보상에 대한 책임을진다. A 국은 규정에 따라 B 국에 통보하지 않으며 B 국은 자재 및 장비 보관에 대한 책임을지지 않으며 A 국은 손해 또는 손실에 대해 책임을진다.
파티 A가 제공 한 자료는 목록 또는 샘플과 일치하지 않으며 다음과 같이 별도로 처리됩니다.
1. 자료의 단가가 목록과 일치하지 않고 A 권이 다름.
2. 재료의 유형, 규격, 모델 및 품질 등급이 목록 또는 표본과 일치하지 않으면 B 군은 저장 물의 수락을 거부 할 수 있으며 A 군에 의해 건설 현장에서 수송되어 다시 구매되어야한다.
3. 도착지는 목록과 일치하지 않으며, 당사자 A는 합의 된 장소로의 선적에 책임이있다.
4. 공급 된 수량이 목록에서 합의 된 수량보다 적 으면 당사자가 수량을 완료합니다. 목록 수량 이상인 경우, A 사는 건설 현장에서 여분의 부품을 운반해야합니다.
5. 공급 시간은 목록에 명시된 시간보다 빠르며, 결과적으로 당국 A는 보관 비용을 부담해야한다.
위의 이유로 또는 목록에 명시된 시간보다 늦은 추가 계약 가격은 A 국이 부담해야합니다. 지연이 발생하면 건설 기간이 그에 따라 연기되고 당사자 A는 발생한 손실에 대해 당사자 B에게 보상합니다.
B 군의 검사 후 목록 및 표본의 규격 및 품질 등급에 부합하지 않는다는 것을 여전히인지하고 A 조는 재 구매 및 재 작업을위한 추가 계약 가격을 부담해야하며 이에 따라 공사 기간도 연장됩니다.
제 26 조, 당사자 B는 자료를 제공한다. 당사자 B는 계약 조건에 따라 설계, 규격 및 샘플의 요구 사항에 따라 프로젝트에 필요한 자재를 조달하고 제품 자격 증명을 제공해야합니다. 당사자는 물질적 장비가 도착하기 24 시간 전에 수락 통보를 받는다. 설계, 규격 및 표본 요구 사항과 일치하지 않는 제품의 경우 당사자의 대리인은 당사자의 사용을 금지해야한다. 당사자는 당사자 대리인이 요구 한 시간에 따라 현장에 나와 요구 사항을 충족하는 제품을 재 구입하고 발생 비용을 부담해야한다. . 파티 A는 제때에 그 물건을 만나지 못하고 그 물건을 제때에 받아들이지 않았고, 그 자료가 규격, 디자인 및 샘플 요구 사항을 충족시키지 못했다는 사실이 밝혀졌다. 당 B는 여전히 해체, 수리 및 환매 및 비용 지출을 부담해야한다. 따라서 건설 기간의 지연은 지연 될 것입니다.
제 27 조, 재료 시험. 사용 전에 시험해야하는 물질의 경우 당사자 A 또는 B의 공급과 관계없이 당사자 B는 계약 조건에 따라 난연 및 독성 반응 시험을 실시해야합니다. 시험 조건이 충족되지 않으면, 전문기구는 시험을 수행하도록 위임 될 수 있으며, 비용은 당사국 A가 부담한다. 시험 결과를 통과하지 못한 재료, 구입하지 않은 재료는 구매를 중단해야하며, 현장에서 구매 및 선적 된 재료는 구매자가 즉시 제출해야하므로 모든 재료의 구매 비용은 구매자가 부담해야합니다. 당사자 A 또는 설계 단위가 지정하지 않은 자재가 부적합한 경우 당사자는 모든 자재의 구입 비용을 부담해야합니다.
7 가지 디자인 변경
제 28 조, 당사자 A는 디자인을 변경한다. A 국은 프로젝트 건설 7 일 전에 B 국에 통보해야한다. 만약 당사자 B가 이미 프로젝트 건설을 완료했다면, 당사자는 디자인 변경을 적시에 당사자에게 통보하고, 당사자는 통지를받은 즉시 건설을 중단한다.
설계 변경으로 인해 B 조 자료의 백 로그는 A 당사자가 처리해야하며 모든 처리 비용을 부담해야합니다.
설계 변경으로 인해 B 군의 재 작업에 요구되는 모든 복구 계약 비용과 이에 상응하는 손실은 당사자 A가 부담해야하며 그에 따라 공사 기간도 연장되어야한다.
제 29 조, 당사자 B가 디자인을 변경한다. 파티 B의 합리화 제안은 원래의 자료의 교체와 디자인의 변경을 포함하며, 이는 당사국 및 관련 부서의 승인을 받아야합니다. 양 당사자가 제안한 절약 금액을 합리화하십시오.
제 30 조. 설계 변경이 프로젝트에 미치는 영향. 모든 디자인 변경, 양쪽 당사자는 비자의 변경을 신청해야합니다. 설계 변경 후, 당사자 B의 대리인의 요구 사항에 따라 당사자 B는 다음과 같이 프로젝트를 변경한다.
1. 계약서에 동의 한 프로젝트 수를 늘리거나 줄입니다.
2. 해당 프로젝트의 특성, 품질 및 사양을 변경하십시오.
3. 관련 부품의 높이, 기준선, 위치 및 크기를 변경합니다.
4. 프로젝트에 필요한 추가 작업을 추가하십시오.
5. 프로젝트의 시공 시간과 순서를 변경하십시오.
제 31 조 계약 가격과 건설 기간의 변경을 결정한다.
설계 변경 후, 당사자 B는 당사자 간의 협상 기간 중에 다음 방법에 따라 변경 가격을 제안하고 당사자 A의 대리인의 승인을 얻은 후에 계약 가격을 조정해야한다.
1. 변경 프로젝트에 적용 할 수있는 가격은 이미 계약에 있고, 계약 가격은 계약의 기존 가격에 따라 변경됩니다.
2. 계약 변경과 유사한 가격 만이 있으며, 이는 가격 변동을 결정하고 계약 가격을 변경하기위한 기초로 사용할 수 있습니다.
3. 계약에 적용 가능하고 유사한 가격이 없으며, 당사자 B는 적절한 가격 변경을 제안하고 당사자 A의 대표에게 승인을 위해 보낸다.
설계 변경은 공사 기간에 영향을 미치고, B 국은 공사 기간을 변경하고 A 국의 대표자에게 완료 날짜를 승인 할 것을 제안합니다.
A 사의 대표는 B 사가 제안한 가격 변경 및 공사 기간에 동의하지 않는다. B 조의 제안이 있은 후 7 일 이내에 B 사는 B 사에게 프로젝트 비용 관리 부서 또는 관련 건설 기간 관리부에 항의에 대한 항의를 요청하고 제 35 조에 규정 된 방법에 따라 해결하도록 통보해야한다.
8. 완료 및 정산
제 32 조. 수락 완료. 프로젝트는 완료 및 수락을위한 조건을 가지며, B 국은 국가 프로젝트 완료 수락의 관련 규정에 따라 A 국에 완전한 완료 정보 및 완료 수락 보고서를 제공해야한다. 협약의 조건에 따라 합의 된 날짜 및 부수에 따라 A 자에게 완성 된 도면을 제출하십시오. A 조의 대표는 완료 승인 보고서를받은 후, 협약 조건에 명시된 기한 내에 수락을 받아들이도록 관련 부서를 구성하고, 수락 후 7 일 이내에 승인을하거나 개정안을 제안해야한다. B 당국은 필요에 따라 그것을 수정하고 그 이유에 의해 발생한 수정 비용을 부담해야한다.
A 국 대표는 B 국이 제출 한 완료 수락 보고서를 수령 한 후 7 일 이내에 수락을 조직하지 않거나 수락 후 7 일 이내에 승인하지 않으며 수정을 할 수 없다. 완료 수락 보고서가 승인되면 처리 될 수있다. 결산 절차.
완료 날짜는 당사자가 완료 승인 보고서를 제출 한 날짜이며, 완료 요구 사항을 수정해야하는 경우 당사자 B가 수정 한 후에 해당 당사자가 승인을 제출하는 날짜가됩니다.
A 국은 협정의 조건에 따라 합의 된 날짜에 따라 수락을 조직해서는 안되며, 합의 된 기한의 마지막 날 다음날부터 양육비를 부담해야한다.
특별한 이유로 프로젝트 나 부품을 완성해야하는 경우 당사자는 당사자의 책임을 명확히하기위한 완료 계약을 체결해야합니다.
제 33 조. 완료 정산. 완료 보고서가 승인 된 후에 B 국은 국가의 관련 조항 또는 계약 조건에 동의 한 시간과 방식에 따라 A 국 대표에게 해결 보고서를 제출하고 합의 및 해결을 완료해야합니다. 합의 보고서를 접수 한 후, A 국 대표는 7 일 이내에 승인을하거나 개정안을 제안하고 계약 조건에 명시된 시간 내에 프로젝트 지불 지불을 위해 은행에 세출 통지서를 보내 B 국에 사본을 보냅니다. 파티 B는 프로젝트 지불금을 수령 한 후 14 일 이내에 A 프로젝트에 완성 된 프로젝트를 전달합니다.
당사자 A는 정당한 사유없이 완료 보고서를받은 후 14 일 이내에 정산하지 아니하며, 15 일부터 건설 기금의 이자율은 같은 기간 동안 은행에 최고 금리로 지급되며 계약 위반에 대한 책임은 가정된다.
제 34 조, 보증. B 국은 국가의 관련 규정 및 계약 조건에 규정 된 보증 항목, 내용, 범위, 기간, 보증 금액 및 지불 방법에 따라 보증을 수행하고 보증을 지불해야합니다.
보증 기간은 A 국 대표가 최종 승인 기록에 서명 한 날부터 시작됩니다. 개별 승인을받는 프로젝트의 경우 보증 기간은 각 프로젝트마다 별도로 계산됩니다.
보증 기간 동안 B 군은 수리 통지를받은 후 7 일 이내에 수리 할 사람을 보내야합니다. 그렇지 않으면 A 부서는 다른 장치 나 직원에게 수리를 의뢰 할 수 있습니다. 수리 비용이 당사자 B에 의해 발생한 경우 당사자 A는 보증 금액을 공제해야하며 부족한 부분은 당사자 B에 의해 인도되어야합니다. 당사자 A는 당사자 B 이외의 이유로 수리 비용을 부담해야합니다.
약정 가격이 합의 된 가격으로 설정되면 당사자는 보증 기간이 만료 된 후 14 일 이내에 보증을 해지하고 합의 된 약정 조건에 따라 계산 된이자와 잔여 보증을 반환한다. 파티 B.
IX 분쟁, 계약 위반 및 청구
제 35 조 분쟁. 이 계약의 집행 중에 발생하는 분쟁은 협상 또는 관련 부서를 통해 양 당사자가 해결해야합니다. 양 당사자가 협상, 중재 합의 또는 협상 또는 중재를 꺼리는 경우, 당사자는 중재위원회가 중재해야 할 계약 조건을 규정해야한다. 당사자가 중재 기관에 동의하지 않고 나중에 서면 중재 합의에 도달하지 않은 경우 인민 법원에 소송을 제기 할 수 있습니다.
분쟁 발생 후 양 당사자는 다음 상황을 제외하고 계약을 계속 수행하고 공사를 계속 진행하며 완료된 프로젝트를 보호해야합니다.
1. 계약은 실제로 충족되지 않았습니다.
2. 양 당사자는 건설을 중단하기로 합의했다.
3. 건설을 중개하라는 중재 요청은 양 당사자가 수락한다.
4. 중재위원회는 건설 중지를 요청했다.
5. 법원은 공사가 중단되도록 요청했다.
제 36 조 계약 위반. 당사자 A 대표는 필요한 지시, 확인, 승인을 제 시간에 제공 할 수 없으며 계약에 따라 지불하지 않거나 다른 의무를 수행 할 수 없으며 계약을 이행 할 수 없게 만드는 다른 행위는 계약 위반에 대한 책임을 져야하며 이에 따라 건설 기간을 연장하고 계약 조건에 따라 지불해야합니다. 청산 된 손해, 당사자와 계약 위반으로 인한 손실 보상.
계약 기간에 따라 계약 당사자 B가 완료되지 않을 것이며, 공사 품질이 설계 및 사양의 요구 사항을 충족시키지 못하거나 계약 이행을 불가능하게하는 다른 행위를 이행 할 수 없다. 계약 당사자 B는 계약 위반에 대한 책임을 부담해야하며 계약 당사자는 계약 조건에 따라 손해 배상을 요구해야하며 계약 위반에 대해 보상해야한다. 파티 A로 인한 손실
계약 당사자가 일방 당사자의 계약 위반으로 인해 계약을 해지하거나 계약 이행에 동의하지 않는 한, 불이행 당사자는 위에 언급 된 계약 위반 의무를 이행 한 후에도 계약을 계속 수행해야합니다.
상대 당사자가 계약 전체를 중단하거나 종료하고자하는 경우 상대방은 서면으로 채무 불이행자에게 통지해야하며 채무 불이행 당사자는 통지를받은 날로부터 7 일 이내에 회신해야하며 무응답은 7 일 이내에 동의로 간주됩니다. 계약의 일시 중지 또는 해지시 불이행 당사자는 계약 위반에 대해 책임을집니다.
제 37 조 청구권. 당사자 A는 조건을 제공하지 못하고 여러 가지 수수료를 지불하고 계약 기간을 연장하고 계약 조건에 따라 손해를 보상합니다. 당사자 B는 다음 조항에 따라 당사자 A에 대하여 청구 할 수 있습니다.
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生後14天內,向甲方代表發出要求索賠的意向;
3.在發出索賠意向後14天內,向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額;
4.甲方在接到索賠資料後7天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在7天內未作答復,視為該索賠已經批準;
5.雙方協定實行一攬子索賠,索賠意向不得遲於工程竣工日期前14天提出。
十、其它
第三十八條、安全施工。乙方要按有關規定,採取嚴格的安全防護和防火措施,並承擔由於自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的財產損失和傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故,乙方應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下通路、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前,應向甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準後實施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建築物內施工時,乙方應製定周密的安全保護和防火措施,確保建築物內的財產和人員的安全,並報甲方代表批準。安全保護措施費用,由甲方承擔。
在有毒有害環境中施工,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,並承擔有關費用。
第三十九條、專利技術和特殊工藝的使用。甲方要求採用專利技術和特殊工藝,須負責辦理相應的申報、審批手續,承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用,並負責實驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝,報甲方代表批準後按以上約定辦理。
以上發生的費用和獲得的收益,雙方按協定條款約定分攤或分享。
第四十條、不可抗力。不可抗力發生後,乙方應迅速採取措施,盡量減少損失,並在24小時內向甲方代表通報災害情況,按協定條款約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發生,乙方應每隔7天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔:
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由所屬單位負責,並承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;
4.所需清理和修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協定約定。
第四十一條、保險。在施工場地內,甲乙雙方認為有保險的必要時,甲方按協定條款的約定,辦理建築物和施工場地內甲方人員及第三方人員生命財產保險,並支付一切費用。
乙方辦理施工場地內自己人員生命財產和機械設備的保險,並支付一切費用。
當乙方為分包或在不騰空的建築物內施工時,乙方辦理自己的各類保險。
投保後發生事故,乙方應在14天內向甲方提供建築工程損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在14天後每7天報告一次,直到損害結束。
第四十二條、工程停建或緩建。由於不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使契約不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的費用,並按契約規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第四十三條、契約的生效與終止。本契約自協定條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方後,除有關保修條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿後,有關保修條款終止。
第四十四條、契約份數。契約正本兩份,具有同等法律效力,由甲乙雙方答字蓋章後分別儲存。副本份數按協定條款約定,由甲乙雙方分送有關部門。
第二部分、協定條款
파티 A :
파티 B :
중화 인민 공화국 경제 계약법 및 건설 계약 및 설치 계약에 관한 규칙의 원칙에 따라 프로젝트의 특정 상황에 따라 당사자들은 다음과 같은 합의에 이르렀다.
第1條、工程概況
1.1工程名稱:
프로젝트 위치 :
계약 범위 :
承包方式:
1.2開工日期:
완료 날짜 :
總日歷工期天數:
1.3質量等級:
1.4契約價款:
第2條、契約檔案及解釋順序
第3條、契約檔案使用的語言和適用標準及法律
3.1契約語言:
3.2適用標準、規範:
3.3適用法律、法規:
第4條、圖紙
4.1圖紙提供日期:
4.2圖紙提供套數:
4.3圖紙特殊保密要求和費用:
第5條、甲方代表
5.1甲方代表姓名和職稱:
5.2甲方賦予甲方代表的職權:
5.3甲方代表委派人員的名單及責任範圍:
第6條、監理單位及總監理工程師
6.1監理單位名稱:
6.2總監理工程師姓名、職稱:
6.3總監理工程師職責:
第7條、乙方駐工地代表
第8條、甲方工作
8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求:
8.2水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求:
8.3需要與有關部門聯系和協調工作的內容及完成時間:
8.4需要協調各施工單位之間關系的工作內容和完成時間:
8.5辦理證件、批件的名稱和完成時間:
8.6會審圖紙和設計交底的時間:
8.7向乙方提供的設施內容:
第9條、乙方工作
9.1施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求:
9.2提供計畫、報表的名稱、時間和份數:
9.3施工場地防護工作的要求:
9.4施工現場交通和噪音控製的要求:
9.5符合施工場地規定的要求:
9.6保護建築物結構及相應管線和設備的措施:
9.7建築成品保護的措施:
第10條、進度計畫
10.1乙方提供施工組織設計和進度計畫的時間:
10.2甲方代表批準進度計畫的時間:
第11條、延期開工
第12條、暫停施工
第13條、工期延誤
第14條、工期提前
第15條、工程樣板
15.1對工程樣板間的要求:
第16條、檢查和返工
第17條、工程質量等級
17.1工程質量等級要求的追加契約價款:
17.2質量評定部門名稱:
第18條、隱蔽工程和中間驗收
18.1中間驗收部位和時間:
第19條、驗收和重新檢驗
第20條、契約價款及調整
20.1契約價款形式:
20.2調整的方式:
第21條、工程預付款
21.1預付工程款總金額:
21.2預付時間和比例:
21.3扣回時間和比例:
21.4甲方不按時付款承擔的違約責任:
第22條、工程量的核實確認
22.1乙方提交工程量報告的時間和要求:
第23條、工程款支付
23.1工程款支付方式:
23.2工程款支付金額和時間:
23.3甲方違約的責任:
第24條、材料樣品或樣本
第25條、甲方供應材料設備
25.1甲方供應材料、設備的要求:
第26條、乙方採購材料設備
第27條、材料試驗
第28條、甲方變更設計
第29條、乙方變更設計
第30條、設計變更對工程的影響
第31條、確定變更價款
第32條、竣工驗收
32.1乙方提供竣工驗收資料的內容:
32.2乙方提交竣工報告的時間和份數:
第33條、竣工結算
33.1結算方式:
33.2乙方提供結算報告的時間:
33.3甲方批準結算報告的時間:
33.4甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
33.5甲方違約的責任:
第34條、保修
34.1保修內容、範圍:
34.2保修期限:
34.3保修金額和支付方法:
34.4保修金利息:
第35條、爭議
35.1爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意由______仲裁委員會仲裁。
第36條、違約
36.1違約的處理:
36.2違約金的數額:
36.3損失的計算方法:
36.4甲方不按時付款的利息率:
第37條、索賠
第38條、安全施工
第39條、專利技術和特殊工藝
第40條、不可抗力
40.1不可抗力的認定標準:
第41條、保險
第42條、工程停建或緩建
第43條、契約生效與終止
43.1契約生效日期:
第44條、契約份數
추천 기사
인기있는 기사
- 고맙게 여기는 엄마의 말
- 가공 계약의 견본 (경공업)
- 좋은 문장 발췌 2019
- 우주 분위기 문구
- 처리 계약 모델
- 인쇄물 계약
- 현무식 가족 인상 문장
- 생활 모토
- 펌프 수리 계약
- 시운전 된 생산 계약 모델
- 춘절 축복
- 건설 및 설치 엔지니어링 건설 계약
- 철학적 단어 2019
- 안심 한 단어들
- 축복의 문구
- 법적 맥심
- 고민 된 문장 2019
- 선박 계약 건설에 관하여
- 교사의 유명한 단어 존경
- Weibo의 유명한 말
- 부모 사랑
- 수리 수리 계약
- 장식 계약 데모 텍스트
- 비 주류 문장 2019
- 내가 아버지에게 말했던 것 2019
- 계약
- 2019 년을 격려하십시오
- 2014 동기 부여 문구
- 실패를 두려워하지 않는다.
- 동기 부여 직원