건설 프로젝트 건설 계약 (전기 2)

전력 건설 프로젝트 건설 계약

전력 건설 프로젝트 건설 계약 조건

1 장 단어 의미 및 계약 파일

첫 단어 의미

"전력 건설 사업 건설 계약"의 내용은 "전력 건설 사업의 건설 계약 조건"으로 구성되며,이 용어의 용어는 계약서의 조항에 추가되어야하며 본 조항에 명시된 의미를 가져야한다.

1. 계약 당사자, 프로젝트 계약자의 자격을 가진 당사자 및 계약 조항에 명시된대로 프로젝트 가격을 지불 할 수있는 당사자.

2. 건설 현장의 A 자 대리인 : "계약 조항"에 명시되어 있고 계약자가 승인 한 프로젝트 계약자의 자격을 가진 당사자.

4. 건설 현장에서 파티 B의 대표 : 계약 조건에 B 조의 대표.

5. 사회 감독 : 프로젝트 감리 부나 당사자가 위탁하고 "전력 공학 감독 감리 부서의 자격 관리를위한 조치"의 자격을 갖춘 인원에 의한 프로젝트 감독.

6. 수석 기술자 : 프로젝트 감독 단위가 임명 한 프로젝트의 수석 감독자.

7. 설계 단위 : 당사국이 전력 공학 조사 및 설계 단위의 자격 관리를위한 조치에 규정 된 해당 자격 수준을 위임받은 설계 단위.

8. 프로젝트 비용 관리 부서 : 국무원의 관련 부서, 모든 수준의 건설 관리 부서 또는 위의 부서에서 승인 한 건설 프로젝트 비용 관리 기관.

9. 공학 품질 감독 부서 : 전력 산업부, 전력 관리국, 지방 전력 국 또는 전력 인프라 건설 프로젝트의 품질 감독에 관한 임시 규정에 따라 설정된 전력 건설 프로젝트의 품질 감독 기관.

10. 프로젝트 : "합의 조항"에 명시된 특정 내용의 전력 건설 영구 프로젝트.

11. 계약 가격 : 현행 할당량, 물질 예산 가격 및 해당 요금 지불 기준을 입찰 가격으로 사용하며, 입찰 및 입찰을 통해 또는 당사자 A와 당사자 B 간의 협상을 통해 결정되어야하며 프로젝트 건설 완료 가격의 총 금액을 지불해야합니다.

12. 경제 지출 : 건설 중에 발생하는 계약 가격으로 A 국이 예산을 증가시키기 위해 지불합니다.

13. 요금 : 계약 가격이나 B 그룹이 부담해야하는 비용에 추가하여 A가 직접 지불 한 경비.

14. 건설 기간 : A 국과 B 국 모두 전력 건설 사업 할당량 조항에 따라 "계약 조건"의 계약 기간을 참조합니다.

15. 개시일 : 계약 조건에 규정 된 프로젝트의 시작일.

16. 완료 날짜 : 계약 기간에 명시된 프로젝트 완료 날짜.

17. 도면 : 당사자가 제공하거나 당사자가 승인하고 당사자가 공사를 승인 한 모든 도면

18. 건설 현장 (Construction site) : 당사자 A, "건설 조직 디자인"또는 "건설 계획"에 의해 결정된 건설 현장.

19. 서면 양식 : 수기, 타이핑, 복사, 인쇄 등 다양한 고지, 약속, 위탁, 인증서, 비자, 메모, 회의록, 편지, 확인 된 전보, 텔렉스 등

20. 불가항력 : 전쟁, 혼란, 공기 또는 기타 비 참여 당사자 B의 낙하물, 화재 및 계약 조항에 명시된 바람, 비, 지진으로 인한 손해로 인한 자연 재해.

21. 보상 : 책임 당사자는 정학, 작업, 재 작업, 인원 및 기계의 이전, 자재 및 구성 요소의 잔고, 역 운송의 인건비, 기계 및 관리비 등 상대방의 직접 및 간접 손실을 보상합니다. 그리고 이러한 수수료가 지불되는 날로부터 발생한이자와 같은 이용 가능한이자의 상실.

22. 품질 결함 :이 프로젝트는 국가 또는 산업의 관련 기술 표준, 설계 파일 및 계약 품질 요구 사항을 충족하지 못합니다.

23. 계약 조건 : 특정 프로젝트와 관련하여 양 당사자 간의 협상 후에 법에 따라 서명 한 서면 계약.

제 2 조 계약 파일 및 해석 명령

1. 계약 파일은 서로 설명하고 서로 설명 할 수 있어야합니다. 계약서에 달리 합의되지 않는 한, 해석의 구성과 순서는 다음과 같습니다.

계약 조항;

계약 조건;

협상, 변경 등, 당사자의 계약상의 권리와 의무의 의사록 및 합의를 지우는 것;

낙찰 계약 통지서, 입찰 서류 및 입찰 서류

프로젝트의 비용을 결정하는 수량 또는 엔지니어링 예산과 도면;

표준, 규격 및 기타 관련 기술 자료 및 기술 요구 사항;

계약의 일부를 구성하는 기타 파일.

2. 계약 파일이 모호하거나 일관성이 없으면 프로젝트 진행에 영향을 미치지 않고 협상을 통해 해결되어야하며, 양 당사자의 의견이 여전히 일치하지 않는 경우 제 30 조의 규정에 따라 해결해야한다.

제 3 조 계약 파일에 사용되는 언어, 표준 및 해당 법규

1. 계약 파일은 중국 언어로 작성되었으며, 양 당사자는 필요에 따라 소수 언어의 번역을 사용할 수 있습니다. 계약 파일의 해석 및 설명에는 중국어 만다린이 사용됩니다.

2. 계약 파일에 적용되는 법률은 국내 법령 및 기타 산업 규정 및 전력 산업부의 현지 법률 및 규정에 부합합니다.

3. 건설은 국가 표준, 규격 및 전력 산업 표준 및 규범을 사용해야합니다. 주 또는 전력 산업에 해당 표준 및 규격이없는 경우 프로젝트가 위치한 다른 산업 또는 장소의 사용에 대한 표준 및 규격을 규정 할 수 있습니다. A 국은 협정에 규정 된 시간 및 부수에 따라 합의 된 표준 및 규격을 B 국에 제공한다.

4. B 규약이 중국에 상응하는 기준이나 기준이 없을 경우 B 규약은 "협약 조항"에 명시된 시간과 요건에 따라 건설 절차를 제출하고 A 국 대표의 승인을 받아 시행되어야하며 A 국은 외국 표준과 규정의 사용을 요구해야하며 권한있는 전력 산업국에 승인을 요청해야한다. 동의 한대로 중국어 번역을 제공 할 책임이 있습니다.

5. 표준, 규격 및 건축 기술을 규정하고, 번역하고, 공식화하는 비용은 A 국이 부담해야한다.

네 번째 그림

1. 당사자 A는 개시일 전에 계약 조건에 합의 된 일자 및 수량에 따라 건설 요건을 충족시킬 수있는 완전한 건설 도면 및 설계 심도를 당사자에게 제공해야하며 당사자 B는 계약 조건에 따라 도면을 기밀로 유지해야합니다. 일.

2. 당사국은 제 4 조 제 1 항의 규정에 따라 완전한 도면을 제공하지 아니하며 본 조에 규정 될 수없는 도면의 명칭 및 기간을 포함하고 "건설 종합 계획"의 이행을 보장한다.

3. 당사자 A가 도면에 대한 특별한 비밀 유지 요구 사항을 가지고있는 경우 당사자 B는 기밀로 유지하기위한 적절한 조치를 취하고 당사자는 비용을 부담해야합니다.

4. B 국은 도면 수의 증가를 요청하고 A 국은 협정에 규정 된 시간을 복사하여 전달하고 B 국은 비용을 부담한다.

5. 만일 당사자 B가 당사자가 제공 한 도면을받지 못하면 당사자 B는 5 일 이내에 당사자에게 필요한 도면 또는 지시 사항의 내용, 이유, 시간 및 지연을 통보하여야한다. A 국의 대표는 B 국이 통고를 제출 한 후 2 일 이내에 회신하지 않고 제 7 조 두 번째 단락에 따라 처리했다.

6. 파티 B는 파티 A가 제공 한 도면이 불완전하거나 부정확하거나 설계 심도가 건축 요건을 충족시키지 못한다는 사실을 발견했다. A 국은 제 4 조 제 5 항 또는 제 25 조 제 1 항에 따라 적절히 대처하도록 즉시 통고되어야한다. 제 B 국은 제 A 국이 제공 한 도면의 전술 한 결함에서 발견되지 아니한다. 당사국은 제 7 조 제 2 항 또는 제 25 조 제 4 항의 규정에 따라 책임을지고 보수, 해체, 개조, 재건축 등에 대하여 지불해야한다. 비용.

제 2 장 일반 책임

제 5 조 당사국 대표

1. 당사자 A는 건설 현장의 대리인을 임명하여 다음 요구 사항에 따라 계약 권리를 행사하고 계약서에 규정 된 임무를 수행합니다.

A 국의 대표는 특정 관리자를 임명하여 자신의 권리와 의무 중 일부를 맡을 수 있으며 언제든지 그러한 약속을 철회 할 수 있습니다. 임명과 철회는 3 일전에 B 사에게 통고되어야한다.

A 당사자 대표의 지시, 고지, 의견, 승인 및 회신은 당사자가 서명하고 B B 대리인에게 서면으로 제출해야하며 B B 대리인은 영수증 및 수령시 이름에 서명 한 후 효력을 발생합니다. 필요한 경우, 당사국 대표는 수출 명령서를 발급하고 24 시간 이내에 서면 확인서를 제공 할 수있다. 당사국 대표에게 당사국의 지시가 이행되어야한다. 갑의 대리인은 서면으로 확인서를 제 시간에 제출할 수 없다. 갑의 대리인이 수출 명령서를 내린 후 48 시간 이내에 서면 확인 요청서를 제출해야한다. 갑의 대리인은 확인 요청서를 제출 한 후 2 일 이내에 응답하지 않을 것이다. . 만약 당사자 B가 신청 한 후 24 시간 이내에 수정 명령을 내리거나 원래의 명령을 계속 이행하고 서면으로 당사자에게 통보해야한다. 비상 사태의 경우, 당사자의 즉각적인 처형 또는 당사자의 변호를위한 당사자의 지시가 있지만 처분을 계속하기로 한 당사자의 결정이있을 경우 당사자는 처형한다. 지시 오류로 인해 발생한 비용과 B 군에 초래 된 손실은 A 군에 의해 부담되어야하며, 이에 따라 건설 기간의 연기는 연기되어야한다.

당사자 A는 계약에 따라 필요한 지침, 요구 사항, 동의, 통지, 승인 등을 당사자 B에게 제공하고 합의 된 다른 의무를 적시에 이행해야하며, 그렇지 않으면 합의 된 시간 후 24 시간 이내에 구체적인 요구 사항, 이유 및 지연을 명시해야합니다. 그 결과는 A 국의 대표에게 통고되어야한다. A 국의 대표가 B 국 통보 후 48 시간 이내에 응답하지 않으면 확인, 동의 및 승인으로 간주된다. A 국은 이에 소요 된 경비를 부담하고 건설 기간의 지연을 지연한다. 따라서 파티 B의 손실로 인해

2. A 국은 수석 기술자의 의무의 권리와 수행의 행사 범위를 B 국에 통보한다. 최고 경영자는 위임받은 기관의 범위 내에서 동의 한대로 업무를 수행합니다.

3. A 그룹의 대표 및 최고 경영자는 고용하기 쉽습니다. A 팀은 7 일 전에 B 팀에 통보해야합니다. 후자는 전임자의 책임을 계속 맡을 것입니다.

제 6 조 당사자 B 대표

1. B 군은 건설 현장의 대리인을 임명하여 다음 요건에 따라 계약 권을 행사하고 계약서에 규정 된 임무를 수행합니다.

B 조의 요청, 신청 및 통고는 B 조에 서면으로 서명되어 A 조의 대리인에게 전달되어야한다. A 조의 대리인은 영수증의 성명에 서명해야하며 수령 시점이 효력을 발생한다.

B 조의 대표는 A 조의 대표가 합의한 "건설 조직 설계"에 따라 공사를 조직하고 계약에 따른 지시 사항 및 요구 사항을 발급해야하며 비상 사태시 당사자의 대리인과 연락 할 수없는 프로젝트 및 직원의 생명과 재산의 안전을 보장하기위한 긴급 조치를 취할 수있다. 그리고 조치를 취한 후 24 시간 이내에 A 국 대표에게 보고서를 제출하십시오. 책임은 당사자 A에있다. 당사자 A는 그 결과로 발생한 경비를 부담해야하고, 건설 기간은 그에 따라 연기되어야하며 책임은 B 조에 있고 B 조는 비용을 부담해야한다.

2. B 국은 A 국을 대표하고 A 국에 7 일 전에 통보해야하며 후자는 전임자의 책임을 계속 수행해야한다.

제 7 조 당사자 A의 작업

1. 당사국은 "건설 현장 건설에 관한 규칙"및 "정관"에 규정 된 시간 및 요건에 따라 다음 작업을 완료해야한다.

토지 습득, 임대, 농작물과 나무에 대한 보상, 주택 철거 및 토지 제거, 오버 헤드 및 지하 장애물 처리 등으로 건설 현장에 건설 조건이 있으며 건설 시작 후 나머지 문제를 해결할 책임이 있습니다.

건설에 필요한 물, 전기 및 통신 회선은 건설 현장 외부에서 "계약 조건"의 합의 된 장소로 수령되어야하며, 건설 기간 동안의 필요성은 보장되어야한다.

건설 현장 및 도시 및 농촌 공공 도로의 ​​개방과 협약에 규정 된 건설 현장의 주요 교통량은 건설 및 운송의 필요를 충족시키고 건설 기간 동안 원활한 흐름을 유지하도록 유지되어야한다.

정보의 확실성을 보장하기 위해 건설 현장의 엔지니어링 지질 및 지하 파이프 네트워크 데이터를 파티 B에 제공합니다.

건설, 도로 및 운송 승인, 철도 특수선 승인을 위해 모든 종류의 문서, 승인 문서 및 임시 토지를 취급하고 교차 철도 및 고속도로 통신 회선의 필요성에 대한 관련 당사자와의 계약을 체결합니다.

서면으로 벤치 마크 포인트와 조정 포인트를 B 측에 제출하고 현장 검사를 수행합니다.

당사자 B와 설계 부서는 도면 검토를 수행하고 설계를 B에 제출해야하며 시공 계획서의 예산을 적시에 확인해야한다.

건설 현장 주변의 지하 파이프 라인 및 인접한 건물 및 구조물의 처리를 조정하고 관련 비용을 부담하십시오.

"건설 종합 계획"에 명시된 계약과 시간에 따라 B 군은 계약 된 설치 프로젝트를위한 건설 현장을 제공하여 현장 및 건물, 구조물, 구조물 및 기초가 설치 및 건설 요건을 충족시키는 지 확인합니다.

건설 현장에서 각 건설 회사의 건설 운영을 조정하여 관련 문제를 적시에 처리하십시오.

2. 당사국이 계약에 따라 상기 의무를 이행하지 못하면 당사국은 그로 인하여 발생하는 비용을 부담하고 이로 인해 발생하는 손실을 당사국에 보상하며 건설 기간을 지연시키고 그에 따라 지연시킨다.

3. A 국은 B 국에 위 업무 중 하나를 완료하도록 위임하고, 발생한 경제적 비용을 부담하고 B 국의 해당 비용을 부담한다.

제 8 조 당사자 B의 작업

1. B 군은 "건설 현장 건설에 관한 규칙"및 "정관"에 규정 된 범위, 시간 및 요건에 따라 다음 작업을 완료해야한다.

설계 자격 인증서가 허용하는 범위 내에서 A 국 대표가 요구하는 건축 도면 설계, 시공 설계 또는 건설에 대한 세부 설계가 완료되고 A 국 대표가 승인해야한다.

협약에 따라 A 국의 대표는 연례, 분기 별, 월별 프로젝트 진행 계획과 엔지니어링 프로젝트 계획 및 관련 통계 보고서를 제공 할 것이다.

프로젝트의 필요에 따라 건설에 사용되는 조명, 펜스 및 가드를 설정하고 안전 및 보호 시설을 수리하십시오. B 군이 위의 의무를 이행하지 못하여 기술, 재산 및 신체 상해를 일으킨 경우 B 군은 책임을집니다.

계약 조항에 규정 된 양과 요건에 따라 A 국의 대표는 건설 현장에서 일하고 살고있는 주택과 시설을 제공 받아야하며, 발생한 비용은 A 국이 부담해야한다.

지방 자치 단체 및 관련 부서의 건설 현장 교통 관리 및 환경 보호를위한 관리 규정을 시행하기위한 효과적인 조치를 취하십시오. 기술적 경제적 제한으로 인해 환경 오염이 규정 된 범위 내에서 통제 될 수 없다면 A 국은 B 국과 함께 승인을 위해 지방 정부에보고해야한다. 상기 수수료는 B 국의 책임으로 인한 벌금을 제외하고 A 국이 부담합니다.

완료된 프로젝트가 A 국에 전달되기 전에 B 국은 A 국에 의해 양육권을 위탁 될 수있다. 당사자 B는 계약의 조항에 따라 보호 작업에 대한 책임을지며, 적절히 보호되지 않으면 손해가 손상된다. B 측은 자체 비용으로이를 수리해야한다. 단위 사업의 위치 및 당사국이 특별한 조치를 취하기 위해 필요한 경제적 지출은 협정에 규정된다. 당사자 A가 사전에 또는 허가없이 사용 한 후에 발생하는 모든 손해 또는 기타 문제에 대해 당사자 A는 책임을집니다.

계약의 요구 사항에 따라, 건설 현장의 지하 파이프 라인과 인접 건물 및 구조물을 보호해야합니다.

건설 현장이 깨끗한 지 확인하십시오. 인수 이전에 현장은 계약 파일에 대한 요구 사항을 충족시켜야하며 계약이 체결 된 후 발급 된 조항과 비 당사 B 사유로 인한 손실 및 처벌을 제외하고 관련 규정 위반으로 인한 손실 및 벌금을 부담해야합니다.

2. B 국은 계약에 따라 위의 의무를 이행하지 않았습니다. 발생 된 경비를 부담하고 경제적 손실에 대해 A 국을 보상한다.

제 3 장 건설 기계 설계 및 시공 기간

제 9 조 진척 계획

1. 당사자 A는 계약 체결 후 3 일 이내에 예비 설계 파일, 건축 도면, 건설 조직 설계 개요 및 "공급 자재, 설계 계획"및 "토목 엔지니어링 프로젝트 제공"을 당사자에게 제공해야하며, B 군은 전력에 따라 건설해야한다. 관련 기술 관리 규정 및 "협약 조항"의 규정은 "건설 조직 설계"및 "건설 종합 계획"으로 구성되며, 건설 착수 전에 A 국 대표에게 제출되어야한다. A 국은 제공해야하는 정보를 제공하지 못하고 제 7 조 (2)의 규정에 따라 처리해야한다. B 조는 예정대로 "건설 조직 설계"및 "건설 종합 계획"을 제출하지 않았고 제 8 조 두 번째 단락에 따라 처리했다.

2. 당사국 B의 "건설 조직 설계"및 "건설 종합 계획"의 대표자의 동의는 "협정 조항"에 명시된 기한 내에 답변되어야하며, 기한이 지난 경우 합의로 간주 될 수있다. A 국이 동의 한 "건설 조직 설계"와 "건설 종합 계획"은 계약 파일이므로 함께 따라야한다.

3. B 국은 A 국이 동의 한 "건설 조직 설계"및 "건설 종합 계획"에 따라 공사를 조직하고 A 국의 대표의 감독과 감독을 수락한다. 프로젝트의 실제 진전이 그와 일치하지 않는 경우, B 국은 A 국 대표의 요구 사항에 따라 개선 조치를 제안하고 B 국에 제출하여 승인을 받아야한다. 주요 건설 기술적 조치에 대해 B 국은 검토 및 승인을 위해 A 국에보고해야하고 A 국은 특수 건설 기술 조치를 부담해야한다.

제 10 조 지연 건설

1. 당사국 B는 협정의 조건과 "건설 종합 진전 계획"에 의해 결정된 개시일 및 개시 조건에 따라 공사를 개시해야한다. 계획된대로 공사를 시작할 수없는 경우 합의 된 개시일 5 일 전에 당사국 대표에게 연장을 제기해야한다. 이유와 요구 사항. A 국의 대리인은 B 국이 업무 개시를 연기 한 날로부터 3 일 이내에 응답해야하며, 기한 내에 회신하지 않을 경우 B 국의 건설 연장 요청에 동의 한 것으로 간주된다.

2. 파티 B의 지연 된 작업 개시는 제 10 조 제 1 항의 규정에 따라 A 국 대표에 의해 승인되지 않았으며, 완료 날짜는 연장되지 않는다.

3. B 국은 A 국의 이유로 A 국의 대리인의 동의를 얻거나 A 국이 B 국의 동의를 얻어 개시일을 연기하도록 공사를 연장하고 A 국은 B 국의 비용과 손실을 부담해야하며 따라서 공사 기간을 연장해야한다.

제 11 조 공사의 정지

1. A 당의 대표는 필요한 경우 B 국에 건설 정지를 요청할 수 있으며 정학 요청 후 24 시간 이내에 처리 의견서를 제출해야한다. B 군은 A 대표의 정지 요청에 따라 공사를 중단하고, 완료된 프로젝트를 적절하게 보호하며, A 군 대리인에게 작업 재개 요청서를 제출하고 승인 후 건설을 계속해야한다.

2. A 사의 대리인은 합의 된 시간 내에 처리 의견서를 제출하지 않았거나 B 사의 근무 복귀 요청 후 24 시간 이내에 회신하지 않았기 때문에 B 조원은 스스로 복귀 할 수 있습니다. B 국의 건설이 수행 될 수없는 경우, B 조 제 7 조 제 2 항의 규정에 따라 처리되어야한다.

3. 비 당사국 B를 이유로 건설 정지를하는 경우, 당사국은 경제적 지출을 부담해야하며 이에 따라 건설 기간을 연장해야하며, 업무 중단에 대한 책임은 B 국에 있고 B 국은 발생 비용을 부담해야한다.

제 12 조 건설 기간의 지연

1. 다음과 같은 사정으로 인해 완료일의 연기는 A 국의 대표가 확증하며, 건설 기간은 그에 따라 연기되어야한다.

공학 양 변화 또는 디자인 변경;

1 주일 만에 비 당사국 B는 물 중단, 정전 및 공기 차단으로 인해 8 시간 이상의 가동 중단을 초래했습니다.

계약에서 합의 된 합의 또는 당사자 A의 동의는 건설 기간의 연장에 다른 상황을 부여하기로 동의한다.

2. 상기 상황이 발생한 후 5 일 이내에 당사자 B는 지연 내용 및 발생 비용을 당사자 A 대표에게보고해야한다. 당사자 A는 보고서가 당사자 B에 의해 제출 된 후 3 일 이내에 승인 또는 제안해야한다. 이 보고서는 A 국에 의해 승인되었습니다.

제 13 조

1. 건설은 사전에 완료되어야하며, 양 당사자는 계약 후 "조기 완료 계약"에 서명하고 계약 완료일을 앞당길 것이다. "조기 완료 계약"에는 다음과 같은 주요 요소가 포함되어야합니다.

사전 약속 시간;

파티 B가 취한 조치.

갑작스런 일을하기 위해 A 국이 제공 한 조건;

서둘러 대책을위한 경제 지출과 약속;

조기 완료 소득의 공유.

2. B 군은 "조기 완료 협약서"에 따라 공사 진도 계획을 수정하여 A 조의 대표에게 제출하여 승인을 받아야한다. A 국의 대표는 B 국이 건설 진행 개정 계획서를 제출 한 후 5 일 이내에 답변을하고, 기한 내에 승인되지 않으면 승인 된 것으로 간주한다.

제 4 장 품질 및 수용

제 14 조 검사 및 재 작업

1. B 국은 전력 공사, 건설 및 수락에 대한 해당 기술 규격에 따라 합의 된 표준, 설계 요구 사항 및 계약에 따라 지시를 내리는 A 국의 지시를 언제든지 A 국 및 그 대표의 검사 및 검사를 수락하고 검사 및 검사 편의를 제공해야한다. 재 작업 및 수정은 당사국 대표 및 대표 대표의 요구에 따라 수행되어야하며, 자체 원인으로 인한 재 작업 및 수정 비용이 부담되어야한다. 부정확 한 정정 또는 재건 또는 수정을위한 비 당사국 B 사유로 인해 당사국이 초래 한 경제적 비용은 당사국이 부담해야하며, 이에 따라 건설 기간은 연기되어야한다.

2. 위의 검사가 통과 된 후에는 파티 B가 야기한 품질 문제가 여전히 파티 B의 책임임을 알게됩니다.

3. 상기 검사는 전력 공사 프로젝트의 건설 품질 검사 및 평가 기준에 따라 수행되어야하며 통상 공사에 영향을 미치지 않고 수행되어야한다. 정상적인 공사가 영향을받는 경우 검사의 품질이 부적격이 아닌 이상 발생 된 비용은 A 국이 부담해야한다. 해당 연장 기간.

제 15 조 품질 등급

1. 프로젝트의 품질은 합의 된 건설 품질 검사 및 평가 기준에 규정 된 자격 조건을 충족해야합니다. A 국은 프로젝트 품질의 일부 ​​또는 전부가 우수한 기준을 충족시키고 경제적 지출 증가를 요구하며, 건설 기간에 대한 영향은 이에 따라 확대되어야한다.

2. 프로젝트가 합의 된 품질 조건을 충족시키지 못하는 경우, A 대표는 B가 발견되는 즉시 재 작업을 요청할 수있다. B 당사자는 계약이 확정 될 때까지 A 대표가 요구 한 시간에 따라 재 작업해야한다. 당사자 B가 합의 된 조건을 충족시키지 못하면 당사자 B는 재 작업 비용을 부담해야하며 공사 기간은 연기되지 않습니다. 재 작업 후에 합의 된 조건을 충족시킬 수 없으며 당사자 B는 계약 위반에 대해 책임을집니다.

3. 설계 또는 자재, 부품, 부속품, 장비 등과 같은 비 당사국의 이유로 프로젝트는 상환되지 않고 B 국은 재취업 될 것이다. 수정 된 경제 지출은 A 국에 의해 부담되며 따라서 공사 기간은 연기 될 것이다. B 사가이를 수정할 수없는 경우, B 사의 대리인이이를 승인해야하며,이 부분은 평가 품질 수준에 포함될 수 없다.

4. 양 당사자는 프로젝트의 질에 관한 분쟁을 겪고 있으며 제 30 조에 따라이를 처리 할 수있다.

제 16 조 은폐 된 저작물 및 중간 수용

1. 중간 수락을 필요로하는 프로젝트 또는 부분은 A의 당사자가 계약 조건에서 규정 한 이름, 수령 시간, 요건 및 편의 조건을 규정해야한다.

2. 프로젝트는 적용 범위, 조건을 충족 시키거나 합의 된 중간 수용 장소를 충족해야한다. 당사자 B는 자체 검사를 통과 한 후 수용 또는 수락 48 시간 전에 당사국의 수락을 통보하고 수락 기록을 준비해야한다. 이 고지에는 당사자 B의 자체 검사 기록, 은폐 및 중간 승인, 수락 장소 및 시간이 포함됩니다. 수락이 통과 된 후, A 국의 대표는 은폐 및 건설 계속하기 전에 수락 기록에 서명합니다. 수락이 분쟁의 여지가 없다면, B 국은 제한된 시간 내에 수 정한 후에 수선을 재검토해야한다.

3. 프로젝트의 품질은 사양의 요구 사항을 충족합니다. 24 시간의 수락 후에 A 자 대변인은 A 당사자 대표의 승인으로 간주되는 수락 기록에 서명하지 않으며 B B 대원은 건설을 숨기거나 계속할 수 있습니다.

제 17 조 부문 시험 운용

1. 프로젝트는 지사의 시운전을위한 조건을 갖추어야하며, 전력 건설 프로젝트의 시운전 및 완료 수락 절차의 시운전을 받아야한다. 장비 제조 및 공급자의 자체 위탁에 의한 계약을 제외하고, 지점 시험 운영은 B 군에 의해 착수되고, 부서 시험 운영 계획 및 조치는 준비되고 A 승인을 위해 당사자 대표에게 제출되어야한다. A 국 대표는 B 국이 계획을 제출 한 후 7 일 이내에 승인 또는 제안을해야하며, 기한 내에 승인되지 않으면 A 국 대표가 승인 한 것으로 간주한다.

2. B 조의 당사자는 지체없이 시운전에 참여할 수 없으며 타인의 전권위원회를 서면으로 위탁 할 수있다 .37 조의 비확산은 연기되어서는 안된다.

3. 부문의 시운전에 대한 조정 시험 기록은 B 군과 시운전 부서에 의해 작성되어야하고 A 대표는 품질 승인과 완전한 설치를위한 기초로서 기록에 서명해야한다.

4. B 군의 이유로 B 군이 수락 요건을 충족시키지 못했기 때문에 A 군 대표는 시운전 후 24 시간 이내에 개정안을 제안하고 B 군단은 그들의 의견에 따라 시련을 수정했다.

5. 당사국 A의 대표는 본부의 시범 운영에 참여하지 않았고 타인을 위임하지 않았으며 합의 된 시간 내에 개정안을 제출하지 않았다. 시범 발송은 서명 및 수락되지 않았다 시험 운영 기록은 시운전 종료 후 24 시간 후에 효력을 발생한다. 파티 B는 건설을 계속할 수 있고 이에 따라 관련 절차를 처리 할 수 ​​있습니다.

6. 지부의 시운전을 통과 한 장비 및 시스템은 생산 또는 시운전을 계속 운영 할 필요가 있기 때문에 보관, 운영 및 유지 보수를 위해 당사자 A에게 양도 될 수있다.

7. 분할 시험 운임은 이미 계약 가격에 포함되어 있거나 계약서에 달리 규정되어있는 것에 추가하여 당사국이 부담한다.

8. B 조 또는 B 조 당사자는 설계, 장비 제조, 부적절한 작동 등과 같은 비 당사 B로 인해 수락 요구 사항을 충족시키지 못합니다. 당사자 B 또는 B는 책임 당사자와 협력하여 해체, 수리, 재설치, 발생 비용 및 자재, 장비 및화물 재 구입을 협조합니다. 회의가 끝난 후 모든 당사자와 당사자가 합의하여야하며, 이에 따라 공사 기간 연기가 연기된다.

제 18 조 수락 및 재검사

1. 개별 프로젝트, 단위 프로젝트, 하위 프로젝트 및 하위 프로젝트의 수락 조건은 예정대로 검사 및 수락 대상이됩니다. B 그룹은 수락 48 시간 전에 "수락 통보"를 제출하고 A에 수락 참가를 통보해야합니다. 통지에는 수락 내용 및 시간이 포함됩니다. 위치, 파티 B의 자체 검사 기록에 첨부 됨.

2. A 사의 대리인은 제때에 수락 할 수 없으며 서면으로 다른 사람에게 위임 할 수 있거나 B 수락 24 시간 전에 B 사에게 연장 요청서를 제출할 수 있으며 연장은 2 일을 초과 할 수 없다. 그렇지 않으면 당사자 B는 자체 수용을 조직 할 수 있으며 당사자 A는 수용 기록이 유효 함을 인정해야한다.

3. A 당사자 대표가 수용 여부에 상관없이 은폐 된 프로젝트의 재검사를 요청할 때 B 국은 필요에 따라 발굴 작업을 수행하고 검사 후 재발행 또는 수리해야한다. 검사가 자격을 갖추면 A 국은 그에 따른 경제적 비용을 부담하고 B 국은 손실을 보상하며 이에 따라 공사 기간을 연장한다. 검사가 부적합한 경우, B 국은 발생 된 경비를 부담해야하며 공사 기간은 연기되어야한다.

제 5 장 계약 금액 및 지불

제 19 조 계약 가격 및 조정

1. "계약 조건"에 서명하면 양 당사자는 각 은행 계좌에서 발급 한 성과 보증서를 교환하여 법에 따라 지불하고 보증 기간 만료 후 환불됩니다.

2. 계약 가격은 "계약 조항"에 명시되어 있으며 "건설 프로젝트 정산 대책"및 "자본 건설 프로젝트의 완료 및 정산에 관한 구체적인 규정"에 따라 정산되며, 어떠한 당사자도 승인없이 변경 될 수 없으며 다음 상황 중 하나를 조정할 수 있습니다. .

A 국의 대리인이 확인한 작업량이 증가하거나 B 국 대표가 승인하고 B 국 대표가 승인 한 작업량이 감소합니다.

당사국 대표가 확인한 설계 변경 또는 프로젝트 협상

프로젝트 비용 관리 부서에서 발표 한 가격 조정.

계약상의 추가, 뺄셈 또는 조정.

3. 계약 가격 조정 범위는 계약 조건에 동의 할 수 있습니다.

4. B 국은 제 19 조 제 2 항에 규정 된 조건 발생 후 10 일 이내에 제 26 조 첫 번째 단락에 따라 가격 조정 금액을 조정하거나 사업비 관리 부서의 가격 조정에 따라 조정한다. 조정 이유 및 금액은 서면으로 A 국의 대표에게 통고되어야한다. 당사자 A 대표는 당사자가 통지서를 제출 한 후 5 일 이내에 취급 은행과 B 조에 승인하거나 통보하거나 수정 및 이유를 제안해야한다. 기한이 지났 으면 응답을 A 당사자의 승인으로 간주하여 지불 금액에 따라 결제해야한다.

제 20 조 건설 자금 선납

1. A 회원은 "계약 조항"에 명시된 시간과 금액에 따라 B 국에 대한 건설 비용을 선불로 지불하고 계획대로 시간과 비율에서 차감한다.

2. 제 20 조 제 1 항에 따라 당사자 A가 지불하지 못한 경우 당사자 B는 합의 된 지급일로부터 7 일 후에 당사자 A의 대리인에게 "지불 요청 통지"를 제출해야한다. 당사자 B가 통지서를 제출하고 당사자 B가 제출할 수있는 요구 사항에 따라 지불하지 않아야한다. 통보 후에 건설은 일시적으로 정지되며 제 7 조 제 2 항의 규정에 따라 처리되어야하며 당사자는 지불 일로부터 만기일까지 지불해야한다.

제 21 조 업무량의 확인

1. B 조는 A 조의 대표에게 "협약 조항"에 명시된 시간에 따라 확인을 위해 "완성 된 프로젝트 보고서"를 제출해야한다. 갑의 대리인은 갑이 보고서를 제출 한 후 3 일 이내에 설계 도면에 따라 완성 된 수량을 확인하고 확인해야하며, 기한 내에 측정되지 않으면 당사국의 대리인이 당사국의 보고서에 열거 된 작업량을 확인하고 건설 비용으로 지불 한 것으로 간주한다. 기초.

2. 당사국은 측정하기 24 시간 전에 당사자에게 인원을 파견하도록 통보하고, 당사국은 측정 편의를 제공한다. 파티 A는 측정에 참여하지 못하도록 동의 한대로 통지를하지 않았고 파티 A의 자체 측정은 유효하지 않았습니다. 당사자 B가 적절한 이유없이 측정에 참여하지 못하면 당사자의 자체 측정 결과가 유효하며 이는 프로젝트 가격 지불의 기초가됩니다.

3. A 국의 대표는 당사국이 도면의 요구 사항을 초과 한 업무량과 자체 원인으로 인해 재 작업되는 업무량을 측정해서는 안된다.

제 22 조 건설 자금 납부

1. 당사자 B는 계약 조항에서 합의한 시간 및 방법과 당사자 대표가 확인한 작업량에 따라 계약 가격을 구성하는 해당 프로젝트의 단위 및 수수료 징수 기준에 따라 완성 된 프로젝트의 가격을 계산하고 "프로젝트 정산 청구서" 파티 대표. A 국의 대표자는 B 국이 "Project Settlement Bill"을 제출하고 처리 은행에 지불을 통보 한 후 5 일 이내에 비자를 발급해야합니다.

2. A 파티의 결재 청구서가 B 결재에 기한이 만료되었거나 A 사의 사유로 인해 B 사가 지불하지 못한 경우 B 사가 A 사의 대리인에게 "지불 통지서"를 발행 할 수 있습니다. 지불이 이루어지면 B 국은 제 7 조의 규정에 따라 건설을 중단하고 처리 할 수있다. A 국은 프로젝트 지불에 대한이자를 상환해야한다.이자는 측정 서명일로부터 11 일째에 합의 된 이자율로 계산된다.

제 6 장 재료 및 장비의 공급

제 23 조 당사국은 자재 및 장비를 공급한다.

1. A 국은 협정의 조항에 따라 B 국에 자재 및 장비를 제공해야하며, 공급되는 자재 및 장비의 유형, 사양, 모델, 수량, 단위, 품질 등급 및 시간과 장소는 목록에 따라야하며 자재 및 장비는 B 국에 제공되어야한다. 품질 인증.

2. 당사자 A는 자료와 장비를 제공하기 전에 합의 된 시간에 자료를 수령하고 수신 한 것으로 B에게 통보해야한다. 경험이 수신되거나 수신 된 후에 손해가 분실되면 B 그룹은 수리하고 보상해야한다.

3. A 당사자가 제공 한 자재 및 장비는 계약서, 계약서 조항 또는 목록의 조항과 일치하지 않으며 다음과 같이 별도로 처리됩니다.

재료와 장비의 단가가 일치하지 않으며 A 팀은 모든 가격 차이를지지합니다.

자재, 장비 유형, 사양 및 품질 등급이 일치하지 않으면 B 군은 수락 및 보관을 거부 할 수 있으며 A 군은이를 건설 현장에서 출하하고 다시 구매해야합니다. 장비가 도착하면 포장을 풀 수없는 경우 상자의 수량 만 수락 할 수 있으며, 포장 풀기 검사는 A 파티와 B 파티가 공동으로 수행합니다. 누락 된 품목이 있으면 보상을 보충하는 책임이 A에게 있습니다. 품질 수준과 사양이 일치하지 않으면 A가 다시 구매됩니다. .

자료의 유형, 규격 및 모델이 일치하지 않으면 당사자 B는 당사자 A를 대신하여 배치를 변경할 수 있으며 당사자 A는 해당 경제적 지출을 부담해야합니다.

장비에 결함이있는 경우, A 국은 B 국에 처리를 위임 할 수 있으며 A 국은 발생 비용을 지불해야합니다.

도착 위치가 일치하지 않으면 지정된 위치로 배송하는 것이 A 팀에서 담당하게됩니다.

공급이 충분하지 않으면 당사자 A가 금액을 보충하고 공급이 과도 할 경우 당사자는 초과 부분을 건설 현장에서 출하합니다.

공급 시간이 단축되고 당사자 A는 양육권 또는 지불을 책임지고 당사자 B가이를 보관하도록 위임합니다.

4. B 국이 당사국에게 손실을 초래할 수있는 자료 나 장비를 조사, 접수 및 수령하지 못하면 제 8 조 제 2 항의 규정에 따라 처리해야한다.

5. B 군에 의해 검사 된 후에, A 당사자가 제공 한 자재 및 장비는 사양 및 품질과 일치하지 않으며 A 측은 재 구매, 해체 및 재건 비용을 계속 부담해야합니다.

6. 당사자 A는 계약 조건을 준수하지 못하고 계약 파일의 조항 및 자재, 장비 목록 또는 공급 시간이 지연되거나 제 23 조 제 3 항 및 제 23 조 제 5 항에 규정 된 상황으로 인해 당사자 B가 발생합니다. 공사가 지연되는 경우 제 7 조 제 2 항에 따라 처리하여야한다.

제 24 조 당사자 B는 자재 및 장비를 구매한다.

1. 당사자 B는 계약 조건에 따라 설계 및 사양의 요구 사항에 따라 프로젝트에 필요한 자재, 장비 또는 비표준 장비를 구매하고 제품 품질 증명을 제공해야합니다.

2. A 국은 B 국에게 처리를위한 자재, 장비를 비축하고 저장하며 비표준 장비와 장비를 준비 할 것을 위임한다. 계약 당사자는 양 당사자의 권리와 의무를 협약서에 명시하고 일정 금액의 선급금을 지불해야한다.

3. 물품 및 장비가 물품에 도착하기 전에 B 국은 협정에 따라 A 국의 수락 및 수락을 통보해야한다 .A 국은 수락으로 간주되는 시간에 정시에 수락 할 수 없다. B 국은 수락을 자체적으로 수락해야한다.

4. 갑 B가 구매 한 자재 및 장비의 보급을 조정하는 방법은 계약 조항에 규정되어있다.

5. 당사자 B가 구매 한 자재, 장비 또는 비표준 장비는 설계 및 사양 요구 사항과 일치하지 않습니다 .A의 대표는 검사를 거부합니다 .A의 담당자가 요구 사항을 충족하는 제품을 다시 구매하는 데 필요한 시간에 B는 건설 현장에서 운송됩니다. 발생한 비용은 연기되지 않습니다.

6. 당사자가 수락 여부에 관계없이 수령 후 자재 및 장비가 설계 및 사양 요구 사항을 충족하지 못하고 B 군은 여전히 ​​수리 또는 해체 및 재 구매를하고 당사자에게 손실 보상을위한 비용을 부담해야합니다. 따라서 건설 기간의 지연은 지연 될 것입니다.

7. 프로젝트의 필요에 따라, B 국은 A 국의 대표의 승인을 얻어 대체 물질을 사용할 수있다. 당사자 A의 사용을 이유로 당사자는 발생 된 경제적 비용을 부담해야하고 당사자 B는 당사자가 부담 한 경비를 부담해야한다.

제 7 장 설계 변경

제 25 조 설계 변경

1. 당사국은 전력 공사 및 건설 기술의 건설 및 수락에 관한 관련 기술 규격을 이행하고 도면의 구성을 엄격히 준수하여야하며, 설계 오류 및 누락은 승인없이 오인되거나 수리되어서는 안되며 신속하게 변경 설계 신청서를 당사국 A에 제출하여야한다.

2. 당사자 A는 원래의 디자인을 변경하거나 당사자의 변경 설계 신청서에 동의해야하며, "계약 조항"에 명시된 기한에 따라 검토, 수정 및 보완을 위해 원래 설계 부서에 제출하고 주요 설계 변경 및 주요 설계에 대한 해당 도면 및 설명을 얻습니다. 변경은 관련 부서의 허가, 추가 투자 및 자재 표시를 획득 한 다음 당사자에게 디자인 변경 통지를 보내야하며, 그렇지 않으면 당사자 B는 변경을 거부 할 권리가 있습니다.

3. 당사자 B는 설계 변경에 따라 공사에 통보하고 다음과 같이 변경한다.

계약에서 합의한 작업량을 늘리거나 줄입니다.
해당 프로젝트의 특성, 품질 및 사양을 변경하십시오.
관련 부분의 높이, 기준선, 위치 및 크기 변경;
프로젝트에 필요한 추가 작업을 추가하십시오.
프로젝트의 건설 시간과 순서를 변경하십시오.

4. 상기 변경에 기인 한 경제 비용 및 당사자의 손실은 당사자가 부담하며, 건설 기간의 지연은 그에 따라 지연된다.

제 26 조 변경 가격 결정

1. 제 25 조의 규정에 의한 변경이 발생한 경우 당사자는 협정서에 정한 기한 내에 기둥의 방법에 따라 가격 변경을 제안하고 당사자 대리인이 승인 한 후 계약 가격 및 완료일을 조정한다.

계약에서 변경 프로젝트에 적용 할 수있는 가격은 계약의 기존 가격에 따라 계산되고 계약 가격이 변경됩니다.
계약의 변경과 유사한 가격 만이 있으며 계약 가격을 변경하기 위해 변경 가격을 결정하기위한 기초로 사용할 수 있습니다.
계약에는 적용 가능하고 유사한 가격이 없으며 B 국은 적절한 가격 변경을 제안합니다.

2. 갑의 대리인은 갑의 변경 제안서를 제출하거나 개정 및 이유를 제안한 후 5 일 이내에이를 승인하고 기한 내에 승인되지 않으면 갑의 승인을받은 것으로 본다.

3.乙方對於甲方代表不批準其變更價格意見持有抗告，可提請總監理工程師 予以評定、提請約定的工程造價部門予以裁定，不服裁定則可 按第３０條約定處理。

第八章竣工與結算

第二十七條竣工驗收

1.工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代 表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後１０天內組織有關 部門進行驗收，驗收５天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於 自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因 此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。

2.整套啓動試運驗收，執行電力建設工程啓動及竣工驗收規程等規定，由甲 方承擔整套啓動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與 有重大影響項目的整套啓動調試方案和措施的製定，在啓動調試中負責其施工項目 的維護、檢修、消除缺陷。

3.乙方參加整套啓動試運的工日及酬金，經甲方雙方參照調試工期定額和相 應的取費標準商定，由甲方予以支付。契約中另有約定、已包含在契約價款的除外。

4.竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求 的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。

5.甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後１天的次日起承擔工程保 管費用。

6.按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啓動試運驗收後４５天 內，將竣工圖等完整竣工資料交甲方。

7.工程移交後實行試生產的，火電項目期限６個月，不得延長。試生產利潤， 甲乙雙方按約定分享。

8.由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在 啓動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。

9.機組經７２小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後 的規定試運時間，即告整套啓動試運驗收完成。

10.零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影 響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的 乙方負責在整套啓動試運驗收後完成，期限不得超過６個月。

11.由於特殊原因，部分單位工程和部分須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工 協定，明確各方責任。

12.甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後１０天內無正當理由未組織驗 收，或驗收後５天內未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲 方代表批準，應據以辦理結算手續。

第二十八條竣工結算

1.竣工報告批準後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協定條款》 約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報 告後５天內予以批準並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理 由。乙方收到工程款後１５天內將竣工工程交付甲方。

2.甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因 未支付工程款，乙方或留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用， 承擔違約責任，並按約定的利率償付拖欠工程款的利息。

第二十九條保修

1.執行電力建設工程啓動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方 對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。

2.保修項目、內容、範圍，由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

3.保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均 從移交甲方之日起分別計算保修期。

建築工程保修期：

①建築物、構築物的土建工程為１年，其屋面防水工程為３年；
②建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為６個月；
③建築物的供熱、供冷工程為１個採暖期、供冷期；
④室外的上下水、道路等公用工程為１年。

安裝工程保修期為１年。

其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

4.質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協定條款》 約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。

建築工程按其造價的＿＿＿％留存；

安裝工程按其造價的＿＿＿＿％留存；

有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協定條款》中約定留存比例。

5.保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用 從質量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日 起，在兩周內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任 的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知後１周內仍 未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支 付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成質量 缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗 力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。

6.乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確 定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供 應等具體事宜由雙方商定或簽訂協定，甲方應積極予以創造方便條件。

7.退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿後２０天內予以結算，將剩餘的 質量保修金及銀行存款利息退還乙方。

第九章爭議、違約和索賠

第三十條爭議

1.甲乙雙方對於契約權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、 人員調解排解。不願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協定 向有管轄權的仲裁機構申請仲裁；雙方未達成仲裁協定的，可向有管轄權的人民法 院起訴。

2.雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行契約，保持施工 連續，保護好已完工程。

契約確已無法履行；
雙方協定停止施工；
調解要求停止施工，且為雙方接受；
仲裁機關要求停止施工；
法院要求停止施工。

第三十一條違約