방 장식위원회

교장 :

착수 파티 :

프로젝트 :

파티 A와 파티 B 간의 친숙한 협상 및 협상 후에 파티 A는 파티 B에 거실 장식을 위임하기로 결정합니다. 프로젝트의 원활한 진행을 보장하기 위해이 계약은 상호 준수를 위해 관련 법규에 따라 서명됩니다.

첫 번째 프로젝트 개요

1. 프로젝트 주소 : ___________________________________

2. 객실 사양 : 객실 유형 ______ 층 ______ 방 ______ 홀 ______ 주방 ______

______ 방, ______ 평방 미터;

______ 홀, ______ 평방 미터;

______ 주방, ______ 평방 미터;

______ 욕실, ______ 평방 미터;

______ 발코니, ______ 평방 미터;

________ 통로, ______ 평방 미터;

기타 ____________, ㎡ 평방 미터.

합계 : 건축 면적 ____________ 평방 미터.

3. 공사 내용 : 자세한 내용은 첨부 파일 "주택 장식 공사 ​​내용 시트"및 공사 도면을 참조하십시오.

4. 위임 방법 : ____________________________________________

5. 프로젝트 시작일 : ______ 년 ______ 월 ______ 일

6. 프로젝트 완료일 : ______ 년 ___ 월 ______ 일

총 건설 일수 : ________ 일

두 번째 프로젝트 가격

프로젝트 가격 __________________ 위안의 경우 첨부 된 "주택 장식 재료 예산 표"를 참조하십시오.

물자 단면도 __________ 위안;

노동 비용 __________ 위안;

디자인 비용 __________ 위안;

건설 통관 용화물 __________ 위안;

취급 수수료 __________ 위안;

관리 수수료 __________ 위안;

세금 __________ 위안;

기타 수수료 ______________ 위안.

제 3 조 품질 요구 사항

1. 프로젝트에서 사용 된 주요 재료의 다양성, 명세 및 명칭은 양 당사자에 의해 승인됩니다. 자세한 내용은 계약서 첨부 파일, 가정 장식 공학 자료의 최종 목록을 참조하십시오.

2. 프로젝트 승인 기준에 따라 양 당사자는 상하이 지역 표준 db31 / t30-1999 "주택 장식 승인 표준"을 참조하는 데 동의합니다.

3. 건설 중에 A 당사국이 특별 건설 프로젝트 또는 특수한 품질 요구 사항을 가지고 있다면 양 당사자는 추가 비용이 별도로 서명되어야 함을 확인해야한다.

4. 품질 검사 및 감독 부서 : 상하이 실내 장식 산업 협회 가족 장식 전문위원회.

5. 당사자가 구매 한 자재 및 장비의 품질은 당사자가 부담하며, 당사자는 건설 품질을 책임집니다.

6. 당사자 A가 프로젝트 감독을 자영하는 경우, 당사자는 작업 연결을 용이하게하기 위해 프로젝트 시작 전에 당사자에게 통보해야한다.

제 4 조 재료 공급

1. B 국은 해당 국가의 가격 규정을 엄격히 준수하고이 계약서에 사용 된 자재에 대해 명확한 가격을 책정해야합니다. 자세한 내용은 첨부 파일 "집 장식 공학 재료 예산 표"를 참조하십시오. 당사자가 제공 한 자료는 본 계약서에 명시된 장식 작업에 적용되며 당사자 A의 동의없이 다른 용도로 사용될 수 없습니다. B 회원이 다른 목적으로 B 회원을 사용하는 경우, B 회원은 혐용 된 자료의 이중 가격에 따라 A 회원을 보상해야합니다.

2. 당사자가 제공 한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족시키지 못하거나 규격이 다르다면 금지됩니다. 그것이 사용 되었다면, 당사자는 프로젝트로 인한 손실에 대해 책임을진다.

3. 당사자 A는 자재 및 장비 구매 및 공급을 담당하며 자세한 내용은 첨부 파일 "당사자가 제공하는 장식 자재 목록"의 내용을 참조하십시오. 이는 설계 요구 사항을 만족하는 적격 제품이어야하며 정시에 현장에 공급해야합니다. 연장에 도달하면 건설 기간이 연기되고 지연 기간에 따라 벌금이 부과됩니다. 당사자가 제공 한 자재 총액의 10 %는 관리비로 B 사에게 지급되어야한다. B 조에 의해 자료가 확인되고 승인 된 후에는 B가 보관 책임을 가지며 부적절한 보관으로 인한 손실에 대해서는 B가 보상해야합니다.

제 5 조 지불 방법

1. 계약이 체결되면 A 국은 건축 자재 및 공사비의 100 %를 납부해야하며, 공사 기간이 절반 이상인 경우 A 국은 두 번째 공사비의 40 %를 납부해야한다. 최종 지불금의 나머지 10 %는 프로젝트 완료 후 A 국에 의해 해결 될 것입니다.

지불 비율

지불 방법 표

파티 A는 프로젝트 가격을 지불하며 자세한 내용은 첨부 파일 인 "주택 장식 엔지니어링 프로젝트 정산 양식"을 참조하십시오 B 조는 통일 된 인보이스를 발행하고 A 프로젝트에 장식 프로젝트 보증 카드를 전달 및 처리합니다. 자세한 내용은 첨부 파일 인 "가정 장식 프로젝트 품질 보증"을 참조하십시오. 카드.

만기일에 파티 A의 미납금은 계약 위반이며, 파티 B는 건설 중지 권한이 있습니다. 적격하지 않은 프로젝트 가격의 수락이 수락되면, 인도되지 않아야한다.

2. 공사가 변경되거나 변경이 필요한 경우에는 "주택 건축 기술 프로젝트 변경 양식"첨부 파일을 참조하여 추가 계약을 체결하고 당사자는 시공 책임자에게 공사 변경 지시서를 발급 할 책임이 있습니다. . 프로젝트의 가격을 높이거나 낮추고 그 자리에서 해결하십시오.

3. 당사자 A가 본 계약서에 명시된 기한 내에 프로젝트 가격 선지급을하지 못한 경우, 당사자 A는 기일이 지났을 때 미납 된 프로젝트 가격의 1 %를 당사자에게 지불해야한다.

4. 거실 장식시, A 측은 모기지 증서 및 관련 파일을 은행에 저당 할 경우 B 측에 양도해야합니다.

제 6 조 프로젝트 기간

1. 당사자 B의 사유로 지연이 완료되면, 노동 비용의 1 %는 근로 비용 지불 때까지 A에게 처벌 벌금으로 납부됩니다. 당사자 A의 사유로 인해 작업 완료가 지연되는 경우, 장식 프로젝트의 인건비의 1 %가 손실 된 시간으로 B 조에 지급됩니다.

2. 당사자가 선택한 건설 자재 및 장비는 비정품 품질로 인해 프로젝트의 품질과 기간에 영향을 미칠 것이며 재 작업 비용은 당사자가 부담해야한다. 당사자에 의한 건설 사고로 인하여 재 작업 비용은 당사자가 부담해야하며 공사 기간은 변경되지 않는다.

3. 공사가 진행되는 동안 프로젝트의 질과 양 당사자 간의 의견 불일치로 인해 작업이 중단되고 양측은 관련 부서의 조정 또는 중재 부서에 가능한 한 빨리 조정을 의뢰하여 건설을 계속하도록 요청해야합니다.

4. 당사자 A의 사유로 인해 재건축이 필요하거나 당사자의 변경으로 인해 공사가 지연되는 경우, 당사자 A는 모든 건설 비용을 부담해야하며, 당사자 B의 사유로 인해 B가 재 작업을하는 경우 B가 책임을집니다. 건설 기간은 변경되지 않습니다.

5. 공사 도중 갑은 갑의 동의없이 건설 요원에게 건설 내용으로 인한 품질 문제를 임의로 변경하고 공사 기간을 지연하도록 통보하여야하며 갑의 책임을진다.

제 7 조 사업 승인

1. 엔지니어링 품질 수용은이 계약서의 첨부 파일 "주택 장식 공학 품질 수용 양식"을 참조하십시오. 은폐 된 프로젝트를 제외하고 당사국은 당사국을 수락 확인을 완료하도록 구성해야합니다. 양 당사자는 프로젝트의 정산 및 인도 절차를 처리합니다.

2. 당사자 A가 프로세스 수락 및 완료 수락을 A 측에 통보 한 후 A 측은 3 일 이내에 검사를 받게되며 기한이 만료되면 자동으로 권리를 포기하고 수락 자격이 있다고 간주되고 문제가 있으면 A가 책임을진다. 파티 A는 집안으로 이사하고 수용 테스트에 합격 한 것으로 간주됩니다.

3. 당사자 A가 당사자 B가 정한 기한 내에 수락 할 수없는 경우, 당사자는 즉시 다른 당사자에게 B를 통보하여야한다. 그러나 당사국은 절차 또는 사업 완료 일자를 인정하고 당사국의 보살핌 비용 및 관련 비용을 부담해야한다.

제 8 조 기타 사항

파티 A

재산 관리 부서가 승인 한 주택 계획과 물, 전기 및 가스지도를 제공하거나 집안의 계획과 A, B의 물, 전기 및 가스 도로지도를 제공하고 B를 제출해야합니다.

두 번째 장식 프로젝트의 경우 모든 주택을 비우거나 부분적으로 비워야하며 공사에 영향을 미치는 장애물을 제거해야합니다. 부분적으로 만 비울 수있는 주택에 보관되어있는 가구 및 가구의 경우 필요한 보호 조치를 취해야하며 양 당사자는 절차를 거쳐 비용을 부담해야합니다.

원래의 건물 구조 나 장비 또는 파이프 라인을 해체하거나 개조해야하는 경우 현지 주택 관리 부서와 절차를 밟아 관련 비용을 부담해야합니다. 건설 중 공공 부품을 임시로 사용해야하는 경우 이웃 사람들에게 인사해야합니다.

파티 B

회사는 사업 허가증, 회원증 또는 건설 자격을 제시하기위한 주도권을 가지며, 지사의 경우에는 상급자가 발급 한 증서가 있어야하며, 영업 사원은 법정 대리인의 증명서를 소지해야합니다.

B의 건설 현장 대표자로 __________을 지정하고, 계약 이행을 책임지고, 계약 요구 사항에 따라 공사를 조직하고 시간과 양질의 공사 작업을 완료하십시오.

건설 현장의 안전을 책임지고, 화재, 가입, 문명화를 방지하고, 파이프 라인 막힘, 누수, 정전 및 물품 손상과 같은 건설 사고로 인한 사고를 예방합니다. 고장이 발생하면 최대한 빨리 수리 나 보상에 대한 책임을 져야합니다.

계약을 엄격히 수행하고 신용 기간을 이행하십시오. 자료를 벗거나, A 사가 자금을 지불하도록 유도하거나 차용하는 등의 지연으로 인해 업무가 지연되는 경우 조사는 계약 위반에 근거합니다.

보증 책임은 장식 공사의 범위 내에서 부담해야하며, 보증 기간은 프로젝트 완료 검사 완료일로부터 12 개월입니다.

제 9 조 계약 위반에 대한 책임

계약이 시행 된 후, 계약 이행 중에는 계약없이 계약이 해지되며 계약의 총 금액의 5 %의 벌금으로 상대방에게 지급되어야한다. 타인에 의한 실제 손해가 계약의 무단 취소로 인해 손해를 초과하는 경우 보상이 이루어져야합니다.

제 10 조 분쟁 해결

본 계약 이행 기간 동안 양 당사자간에 분쟁이 발생하는 경우 당사자는 프로젝트 진행에 영향을 미치지 않고 분쟁을 해결해야합니다. 또는이 계약과 B 그룹이 발행 한 통합 송장에 의존하여 상하이 실내 장식 산업 협회 가족 장식 전문위원회에 불만을 제기하고 해결책을 요청하십시오.

당사자가 협상 또는 조정을 통해 해결하기를 꺼려하거나 협상 또는 중재가 실패하면 중재위원회가 중재를 신청하고 인민 법원이 소송을 제기하여이 계약에 따라 지시 할 수 있습니다.

제 11 조 계약의 변경 및 종료

1. 양 당사자가 계약서에 서명 한 후에 당사자는 계약을 엄격히 준수해야합니다. 계약의 내용을 변경해야하는 당사자는 상호 합의 후에 추가 계약에 서명해야한다. 계약을 해지 할 필요가있는 경우 계약 해지를 제안한 당사자는 계약서를 서면으로 제출해야하며 청산 된 손해를 총 계약 가격의 10 %로 지불하고 계약을 해지해야합니다.

2. 건설 과정에서 계약 해지를 제안한 당사자는 서면으로 상대방에게이를 제출해야하며, 청산 절차를 밟고 계약 해지 계약을 체결 한 후 계약이 해지 된 것으로 간주 될 수 있습니다.

제 12 조 : 계약이 효력을 발생한다.

1.이 계약과 계약의 보조 파일은 양 당사자에게 인봉되어야하며 서명 후 효력을 발생합니다.

2. 보충 계약은이 계약과 동일한 법적 효력을가집니다.

3.이 계약은 두 당사자와 증인 부서 간의 계약서 복사본입니다.

파티 A : 파티 B :

거주 주소 : 사업장 주소 :

우편 번호 : 우편 번호 :

작업 단위 : 법정 대리인 :

변호사 : 변호사 :

전화 : 전화 :

서명 주소 : 서명 날짜 :