건설 프로젝트 건설 계약 (포트 1)
번호 :
항만 건설 공사 계약
프로젝트 이름 :
파티 A :
파티 B :
년, 월, 일
I. 계약 계약
_______은 ________ 프로젝트의 건설이며이 프로젝트에 대한 B 조의 _______ 입찰을 승인한다. 양 당사자의 책임, 권리 및 의무를 명확히하기 위해 양 당사자 간의 협상을 통해 다음과 같은 협약이 서명된다.
1. 이 계약서에 사용 된 명사 및 용어는 아래에 언급 된 계약 조항에 명시된 것과 동일합니다.
2. 다음 파일은 전체 계약의 분리 할 수없는 전체를 구성하며, 각 파일은 서로 보완 적입니다. 모호하거나 불일치가있는 경우 다음 순서가 우선합니다.
양 당사자 간의 합의 각서 또는 계약 기간 동안 양 당사자가 서명 한 각서
계약 합의;
양 당사자가 서명 한 계약 협상 각서.
계약 별 용어;
계약의 일반 조건;
성공적인 입찰 통지, 입찰 및 입찰 초대장;
이 계약과 관련된 기타 파일.
3. 이 계약의 총 가격은 RMB ____ 만입니다.
4. 이 계약 프로젝트의 건설 기간은 __month 또는 ____ 년 __month __ 일 ~ ____ 년 __ 달 __ 일입니다.
5. 당사자 A와 당사자 B는 계약을 맺습니다.이 계약의 조건에 따라 각자의 책임과 의무를 모두 이행하고 수행하도록 보장합니다.
6. 본 계약은 양 당사자의 법적 대리인 또는 위임 대리인이 서명하고 공식 인장이 첨부 된 후에 효력을 발생합니다. 수령 후 프로젝트가 완료되고 보증 기간이 만료되고 총 계약 가격 및 보증이 확정되고 계약이 해지됩니다.
7. 본 계약의 원본은 2 부이고 각 당사자는 1 부씩 보유하고 동일한 법적 효력을가집니다. __ 사본, 각 당사자는 __ 사본을 보유하고 사본이 원본과 일치하지 않을 경우 원본이 우선합니다.
파티 A : 파티 B :
법정 대리인 : 법정 대리인 :
또는 또는
그것의 위임 한 대리인 : 그것의 위임 된 대리인 :
서명 날짜 : 서명 날짜 :
유닛 주소 : 유닛 주소 :
연락처 : 전화 번호 :
팩스 : 팩스 :
우편 번호 : 우편 번호 :
예금 은행 : 예금 은행 :
계좌 번호 : 계좌 번호 :
서명 날짜 :
서명 장소 :
둘째, 계약의 일반 조건
첫 번째 단어 정의
본 계약에서 계약 조건에서 달리 합의되지 않는 한 다음 조항 및 조건은 본 조항에 명시된 의미를 갖습니다.
1. 당사자 A : 계약 적 자격을 갖고 프로젝트 가격을 지불 할 수있는 당사자를 말한다. 계약자라고도합니다.
2. 당사자 A 대표 : 당사자 A가 계약을 수행하고 당사자 A를 대신하여 결정을 내릴 권한이있는 대리인을 의미합니다.
3. 파티 B : 계약 대상 자격이 있고 당사자가 본 계약 체결을 수락하는 당사자를 의미합니다. 계약자라고도합니다.
4. 파티 B : 파티 B가이 계약을 수행 할 권한을 위임받은 대표를 지칭합니다. 프로젝트 관리자라고도합니다.
5. 프로젝트 감독 : 당사자가 위탁 한 수질 운송 프로젝트 감독 단위를 상응하는 엔지니어링 감독 자격 수준으로 언급하고, 당사자가 승인 한 범위 내에서 프로젝트 건설을 감독 및 관리한다.
6. 감독 엔지니어 : 엔지니어링 감독 부서에서 임명 한 대표가이 계약의 건설 감독을 맡을 것을 지칭합니다. 건설 감독이라고도합니다.
7. 품질 감독 국 (Quality supervision station) : 모든 수준의 교통 당국에 의해 승인 된 수질 운송 공학의 품질 감독 조직을 말한다.
8. 설계 단위 : 당사자가 위임하고 해당 자격 수준을 가지며 본 계약의 엔지니어링 설계를 수행하는 단위를 나타냅니다.
9. 프로젝트 : 보증 기간 동안 계약 상 특별 조건 및 영구 엔지니어링을위한 임시 작업 및 엔지니어링 결함 수리 작업에 명시된 계약 범위 내에서 영구 작업을 의미합니다.
10. 기술 표준 : 기술 사양, 표준 및 절차를 참조하십시오.
11. 디자인 파일 : 모든 도면 및 기술 자료는 당사자 A가 제공하거나 승인을 위해 B 군이 제출 한 것입니다.
12. 계약 기간 (Contract period) :이 계약의 발효 일부터 계약 엔지니어링 보증 기간 만료까지의 전체 기간 및 A, B 당사자 간의 계약 준비 기간 (건설 준비 기간, 건설 기간 및 프로젝트 보증 기간 포함)을 나타냅니다.
13. 건설 기간 (Construction period) : 프로젝트 개시일에 명시된 업무 시작일로부터 프로젝트 완료일까지의 기간을 말한다. 단계 수용을 요구하는 프로젝트는 단계 수용 프로젝트의 건설 기간이어야한다.
14. 보증 기간 : 프로젝트가 완료된 날로부터 본 계약서에서 합의 된 보증 기간을 나타냅니다.
15. 계약 가격 (Contract Price) : 계약에 따라 합의 된 방법 및 방법을 말하며 계약에 따라 B 그룹이 완료 한 프로젝트의 총 금액을 지불하는 데 사용됩니다.
16. 보증 :이 계약서의 보증 기간 동안 계약 범위 내의 건설하자의 수리 및 계약에 따라 B 자 건설 비용에서 A 사가 공제 한 금액을 말합니다.
17. 불가항력 : 전쟁, 혼란, 공중에 떨어지는 물체 또는 비 당사자 B의 책임 및 계약에서 동의 한 수준 이상의 바람, 파도, 눈, 비, 지진, 홍수, 얼음 및 쓰나미로 인한 프로젝트의 손상으로 인한 폭발 및 화재를 나타냅니다. 자연 재해.
18. 완료 수락 : B 측은 계약 완료시 당사자 A에게 프로젝트의 수락을 완료해야한다. 무대에서 전달되어야하는 프로젝트 인 무대 수용은 계약에 따라 B 그룹에 의해 A 그룹에 인도 된 프로젝트의 승인입니다.
19. 요일 : 달력 날짜를 나타냅니다. 년, 월, 일은 그레고리력으로 계산됩니다.
20. 서면 양식 : 다양한 통지, 서신, 분 및 위탁을 위해 전보, 텔렉스 및 팩스를 포함하여 수기, 타이핑 또는 인쇄 된 표현을 나타냅니다.
두 번째 계약 파일
1. 계약 파일 : 계약 파일은 서로 설명하고 설명합니다 계약 조건에서 달리 합의하지 않는 한 해석의 구성과 순서는 다음과 같습니다 :
양 당사자 간의 합의 각서 또는 계약 기간 동안 양 당사자가 서명 한 각서
계약 합의;
양 당사자가 서명 한 계약 협상 각서.
계약 별 용어;
계약의 일반 조건;
성공적인 입찰 통지, 입찰 및 입찰 초대장;
이 계약과 관련된 기타 파일.
계약 파일이 모호하거나 일관성이 없으면 프로젝트 진행에 영향을 미치지 않고 양 당사자 간의 협상을 통해 해결되어야하며, 양 당사자의 의견이 통일 될 수없는 경우에는 본 계약의 제 20 조에 규정 된 방법에 따라 처리해야한다.
2. 설계 파일 : 당사자 A는 계약 조건에 동의 한 사본 수에 따라 계약서 서명 후 14 일 이내에 설계 도면, 설계 규격 및 기타 설계 자료를 당사자에게 제공해야합니다. B 측은 당사자 A의 동의없이 제 3 자에게 설계 파일을 제공해서는 안된다.
계약서의 일부가 B 조에 의해 설계된 경우, B 조는 계약서에 합의 된 시간과 수량에 따라 관련 설계 파일과 도면을 A 조에 제출하여 승인을 받아야합니다.
3. 보충 설계 파일 : 프로젝트의 올바른 구현을 충족 시키거나 결함 수리를 완료하기 위해 당사자 A는 계약 범위 내에서 보충 설계 파일 및 통지를 제출할 수 있으며 B 조는이를 수락하고 실행합니다.
제 3 조
1. 계약 범위 :이 계약에서 구현되는 구체적인 작업 내용, 범위 및 프로젝트 경계는 계약 별 조항에 명시되어 있습니다.
제 4 조 기술 표준
1. 기술 표준의 사용 :이 계약 프로젝트의 건설, 통신부가 발급 한 기술 표준의 구현 및 기술 표준 및 요구 사항은 입찰서 A에 제시되어있다.
2. 기술 표준의 대체 : 통신부가 프로젝트의 특성에 적합한 기술 표준에 대한 조항이없는 경우 특별 약관에 동의 한 다른 기술 표준이 사용될 수있다. 당사국이 외국 기술 표준의 사용을 요구하면 당사국은 다음을 제공해야한다. 중국어 번역. 공학 구조 또는 건설 과정이 특별하고 상응하는 기술 기준이없는 경우, 당사자 A는 기술 기준을 제출하거나 당사자 B는 설계 요구 사항 및 시공 능력에 따라 해당 기술 표준을 제출해야하며 당사자 A의 심사 및 승인을 받아야한다.
제 5 조 언어, 규정 및 연락처
1. 언어 : 계약 파일 및 양 당사자의 파일 작성 또는 해석은 중국어로 진행됩니다. 소수 언어를 보충 언어로 사용하려면 계약상의 특별 조항에 동의해야하지만 두 텍스트가 항의되는 경우 중국어 텍스트가 우선합니다.
2. 규정 :이 계약에 적용되는 규정은 해당 법규 및 통신부에서 공표 한 계약 관련 규정에 규정 된 규정뿐만 아니라 주정부의 법률, 규정 및 규정입니다.
3. 연락처 정보 :이 계약을 이행하는 동안 프로젝트와 관련된 모든 당사자 간의 모든 링크는 서면으로 이루어져야합니다. 비상시에는 구두로 진술 할 수 있지만, 48 시간 이내에 서면으로 확인해야합니다.
제 6 조 당사자의 책임
당사자 A는 본 계약의 관련 규정에 따라 다음과 같은 책임을진다.
1. 부지 조성, 토지, 수자원 확보, 어린 농작물 보상, 나무, 집 철거, 지반, 지하수, 간접비, 수역 및 수중 장애물 제공. 건설 현장은 계약상의 특별 조건에서 합의 된 시간, 장소, 면적 및 고도에 따라 B 조에 제공되어야한다.
2. 수자원 및 전기 및 교통 조건 제공 : 시공간 간 도로 개설은 공사의 특수 조건에 따라 물 공급, 전력 공급, 통신 및 기타 선로 접촉 및 건설 선박 임시 침수 및 건설 중 원활한 흐름 확보 등의 조건으로 합의되었습니다. .
3. 건설 조건 제공 : 토지 취득 레드 라인, 항해 통보, 덤핑 지역 허가 및 도크 해안선 승인과 같은 건설에 필요한 모든 종류의 절차를 처리하십시오. 파티 B에게 프로젝트의 토지 취득 범위에 대한 지형도를 제공하고 임시 토지 사용 선언을 신청하십시오. 파티 B의 건설을 방해하는 외부 조건을 해결하는 데 도움을줍니다.
4. 기술 정보 제공 : 계약의 특별 약관에 합의 된 시간과 수량에 따라 벤치 마크 및 조정 포인트와 같은 기술 지리 보고서와 기술 포인트를 B 조에 제공하고 설계 및 현장 검사를 조직합니다. 당사자 A는 당사자가 제공 한 상기 정보의 진위성에 책임이 있으며, 당사자 B는 상기 정보의 이해 및 적용에 대한 책임이 있습니다.
5. 당사자 A 대표의 임명 : 당사자 A는 계약서 서명 후 7 일 이내에 대리인을 임명하고, 계약서에 동의 한대로 A 당사자의 권한을 행사하고, 계약서에 동의 한 당사자의 의무를 이행 할 책임이 있으며, B 약속을 서면으로 B에게 통지해야합니다. A 대표는 대표자를 변경할 때 7 일 전에 B에게 통보해야한다.
6. 지불 :이 계약서에 명시된 시간 제한 및 방법에 따라 프로젝트 가격을 B 조에 지불합니다.
7. 이슈 엔지니어링 지침 : 본 계약의 조항에 따라 B 조에 엔지니어링 지침을 적시에 발표하고, 도면을 발행하고, 프로젝트 진행 보고서를 확인하고, 숨겨진 프로젝트를 조사하고, 다양한 수락 또는 서명 절차를 처리합니다.
8. 완료 수락 : 계약에 따라 완료 수락을 적시에 구성하고 해결을 완료합니다.
제 7 조 당사자의 책임
B 국은 본 계약의 관련 규정에 따라 다음과 같은 책임을진다.
1. 건설 준비 : 건설 현장의 배치 및 임시 설비의 건설을 책임지고이 계약서에 명시된 기한 내에 감독 기관에 세부 건설 조직 설계, 공사 진행 계획 및 건설 신청서를 제출한다. 선박 및 장비의 건설은 계약에 합의 된 시간, 사양 및 수량에 따라 적시에 이루어져야한다.
2. 보고서 및 진술을 제출하십시오 : 프로젝트 건설 조건 및 감독 엔지니어의 지시에 따라 감춰진 프로젝트 수용 공지, 프로젝트 품질 자체 검사 보고서, 완료 수락 보고서 및 엔지니어링 사고 보고서를 감독 엔지니어에게시기 적절하게 제출하고 월별 및 분기 별 건설 작업을 제 시간에 제출하십시오. 도면 작성, 계획 및 프로젝트 완료 통계 사용
3. 프로젝트 진행 및 품질 보장 : 설계 파일, 기술 표준 및 건설 및 자재 검사에 대한 승인 된 건설 조직 설계 요구 사항에 따라 건전한 건설 품질 보증 시스템을 수립하십시오.
4. 제공 : 본 계약의 입찰 조건 또는 특별 약관에 따라 감독 엔지니어의 현장 작업에 대한 사무실, 숙박, 운송 및 통신 조건을 제공하십시오.
5. 프로젝트의 보호 및 보증에 대한 책임 : 완성 된 건물과 설치된 장비는 A 국으로 인도하기 전에 보호에 대한 책임이 있으며, 보호 기간 중에는 손상이 발생하고 B 국은 보상없이 수리해야한다. 당사자 A가 조기 사용으로 인해 손해를 초래하는 경우 수리비는 당사자 A가 부담해야합니다. 프로젝트가 완료되고 승인 된 후, B 국은 계약에서 합의 된 보증 기간 동안 B 측의 책임으로 야기 된 결함을 수리해야합니다.
6. B 협의회 대표 선임 : 계약서 서명시 대표자 선임 B 국 대표는 주 또는 통신부에서 발급 한 프로젝트 관리자 자격증을 소지하고 프로젝트 현장에 거주하며 본 계약서에 규정 된 B 국의 의무 이행 및이 계약 프로젝트 건설 관리를 담당해야합니다. B 군이 대리인을 대치 할 때, A주는 당사자 A의 동의를 얻고 감독관에게 7 일 전에 통보해야한다.
7. 정부 법률 및 규정 준수 : 정부는 모든 정부 법률 및 규정, 특히 운송, 건강, 안전, 화재 예방 및 환경 보호 관련 규정을 준수해야합니다.
8. 프로젝트 감독을 수락한다 : A 협약의 범위 내에서이 계약에 따라 건설 기술자의 감독과 관리를 수락하고, 감독 엔지니어가 발급 한 엔지니어링 지침을 이행하고, A 프로젝트가 주관하는 감독 프로젝트 또는 엔지니어링 컨퍼런스에 참여한다.
9. 임시 접안 시설 : 건설 선박의 임시 접안 시설은 관련 부서에서 승인 한 위치 및 방식에 따라 자체적으로 해결하고 주차해야합니다.
10. 침몰 한 물건의 처리 : 모든 조치를 취하여 건설 선박, 장비 및 자재의 가라 앉지 않도록하십시오. 가라 앉는 경우 교통 관제 및 기타 부서는 즉시 해상 감시 부서에보고하고 회수 작업이 완료 될 때까지 부표 또는 장애 지시등을 켜야하며, 발생한 비용은 책임 당사자가 부담해야합니다.
제 8 조 프로젝트 감독
1. 프로젝트 감독 : 프로젝트의 품질과 안전성을 보장하고 건설 진행 및 프로젝트 투자를 통제하기 위해 A 국은 감독 부서에 프로젝트 감독을 맡길 수 있으며 B 국은 감독을 수락해야합니다.
2. 감독 엔지니어 (Supervising Engineer) : A 팀은 감독 엔지니어가 사이트에 입장하기 전에 감독 엔지니어의 임무와 권한을 B 팀에 서면으로 통보해야한다. 감독 엔지니어는이 건설 계약에 따라 A 국이 승인 한 범위 내에서 독립적으로 그리고 공정하게 감독 권한을 행사해야한다.
A 사에 의해 승인 된 범위 내에서 감독관이 취한 모든 행동은 A 사의 행동으로 간주된다.
감독 엔지니어는 자신의 업무를 돕기 위해 일정 수의 직원을 지명하고 감독 엔지니어의 임무 중 일부를 수행하도록 직원을 위임 할 수 있습니다. 감독 엔지니어는 언제든지 그러한 약속과 승인을 철회 할 수 있지만 그러한 약속, 허가 및 철회는 7 일 전에 당사자에게보고되어 당사자에게 통보된다.
제 9 조 건설 기간
1. 시공 개시 : 계약 당사자 B는 공사 감독관에게 계약서에 명시된 기한 내에 건설 신청서를 제출하여야하며, 감독관이 검토하여 A 조에 승인 한 후 감독관은 계약서의 특별 조항에 명시된 기한 내에 발주서를 발급하여야한다. 파티 B는 시작 명령서에 명시된 날짜 안에 일을 시작해야합니다.
2. 지연된 공사 : 갑작스런 B 종사자가 공사를 시작하지 못하면 B 부는 건설 명령서를 수령 한 날로부터 3 일 이내에 공사 연장 신청서를 감독관에게 제출하여야한다. 감독관은 B 종의보고를받은 후 3 일 이내에 회신한다. 감독 엔지니어가 3 일 이내에 회신하지 못하면 B 조의 요청에 동의 한 것으로 간주되며, 따라서 완료 날짜가 그에 따라 연기된다. 관리 감독자가 연장 요청에 동의하지 않거나 당사자가 규정 된 시간 내에 공사를 연장하지 못하면 완료일이 연기되지 않습니다.
A 국은 서면으로 B 국에 통보하기위한 동의를 얻은 후에 B 협약 당사자에게 야기되는 직접적인 경제적 손실을 부담해야하며, 따라서 완료일은 그에 따라 연기되어야한다.
3. 건설 기간의 연장 : 다음 조건이 발생하면 감독 엔지니어가 확인하고 당사자에게 승인을 요청한 후 건설 기간을 연장 할 수 있습니다.
설계 변경이나 엔지니어링 량 증가로 인해 공사가 지연됩니다.
불가항력 또는 지질 조건의 변화로 인해 공학 지연이 발생합니다.
파티 A가 프로젝트 지연을 초래했다.
계약 조건에 동의 한 기타 상황.
위의 경우 B 팀은 지연 내용, 소요 일수 및 비용을 5 일 이내에 감독 엔지니어에게보고해야하며 감독 엔지니어는 확인 및 회신을 위해보고를받은 후 5 일 이내에 A 팀에보고해야합니다. 건설 기간 동안 연장 일수와 비용을 결정하십시오. 감독 엔지니어가 기한 내에 회신하지 못하면 당사자 B의 요청이 당사자 A에 의해 확인 된 것으로 간주 될 수 있습니다.
위와 같은 이유로 프로젝트를 제 시간에 완료 할 수 없으며 당사자 B는 계약 위반에 대한 책임이 있습니다.
4. 시공 중지 : 필요할 경우 감독 엔지니어는 작업을 중단하고 24 시간 내에 특정 처리 의견을 B 조에 제출하도록 B 조에 통보 할 수 있으며, B 조는 감독 기술자의 요구에 따라 공사를 중단해야한다. 감독 엔지니어의 감독 의견을 이행 한 후, B 팀은 감독 프로젝트에서 작업 재개 통지를받은 후 건설을 계속할 수 있습니다.
작업 중지에 대한 책임이 B 군에있는 경우 작업 중단의 손실은 B 군에 의해 부담되어야하며 공사 기간 동안 연장되어서는 안된다. 감독 기술자의 지시가 잘못되었거나 작업 중지에 대한 책임이 A 국에있는 경우, B 국의 작업 중단의 경제적 손실은 A 국이 부담해야하며, 영향을받는 건설 기간은 그에 따라 연장되어야한다.
5. 사전 완료 : A 국이 사전에 프로젝트를 완료하기를 원할 경우, 계약 조건은 계약서의 특별 조항에 명시 될 수 있습니다.
만약 당사국이이 계약을 이행하는 동안 사전에 프로젝트를 완수 할 것을 요구한다면, B 국은 B 국과 협상을하고 조기 완료 협약서에 서명해야하며, B 협약에 따라 건설 진행 계획을 수정하여 감독 엔지니어에게보고하여 승인을 받아야한다.
6. 단계 건설 기간 : 단계 건설 기간 요구 사항이있는 경우 계약 특별 조항에 규정되어 있습니다.
제 10 조 건설기구 설계
1. 건설 조직 설계 제출 : B 팀은 계약 전문 분야에 명시된 기한 내에 검토를 위해 감독 기관에 건축 조직 설계를 제출해야한다. 건설 조직 설계의 주요 내용은 건설 진행 계획, 건설 과정 및 설명, 자재 공급 및 검사, 건설 현장 배치, 건설 품질 보증 조치, 건설 인력 구성, 건설 선박 장비 및 건설 안전 조치 및 건설 쌍을 포함해야합니다 환경 보호 대책 등
공사 진행 계획은 네트워크 도면 또는 주요 작업 단면도의 키 라인에 따라 조정되어야하며 매월 예상되는 작업량 및 이미지 진행 상황을 포함해야합니다.
2. 건설 조직 설계 승인 : 감독 엔지니어는 B 조 건설 조직의 설계를 수락 한 후 7 일 이내에 검토 의견을 제출하여 A 승인을 받아야하며, A는 검토 의견을 수령 한 후 7 일 이내에 신청서를 승인해야한다.
검토 및 승인시에 A 국이 의견 수정을 제안하면 B 국은 건설 기관 설계를 수정 보완하고 승인 의견을 수령 한 후 7 일 이내에 감독관에게 개정 및 보충 보고서를 제출해야하며 감독관이 확인한 후에 B 국은 확인 된 공사를 따라야한다. 조직 설계 조직 구성. 관리 감독자와 당사자 A가 위에 명시된 기한 내에 개정이나 승인을 제출하지 못하면 당사자 B의 건설 조직 설계가 당사자 A에 의해 승인 된 것으로 간주 될 수 있습니다.
3. 건설 진도 계획의 수정 : 감독 엔지니어가 프로젝트의 실제 건설 진행이 A 국이 승인 한 건설 진도 계획을 충족시키지 못한다고 생각하면 B 팀은 감독 엔지니어의 요구 사항에 따라 건설 진도 계획을 수정하고 건설 프로젝트가 계약 상 합의에 있음을 제안해야합니다. 건설 기간 동안 완료된 구체적인 조치는 감독 엔지니어에 의해 검토 된 후 이행되어야하며 승인을 위해 A 국에보고되어야한다.
제 11 조 품질 관리
1. 재료 및 장비 :
프로젝트에서 사용 된 자재와 장비는 당사자가 설계 및 기술 표준의 요구 사항에 따라 구매, 운반, 검사 및 보관해야한다. 다만 계약 당사자가 계약의 특수 조건에 따라 제공하기로 동의 한 경우는 예외로한다.
프로젝트에 사용 된 모든 재료 및 장비에는 제품 인증서가 있어야하며 엔지니어링 재료에는 해당 자격 수준을 갖춘 재료 검사 부서에서 발행 한 재료 인증서 또는 테스트 보고서가 있어야합니다.
자재 및 장비가 현장에 들어갈 때 B 팀은 감독 엔지니어에게 수락에 대해 통보해야하며, 감독 엔지니어는 재검사를 요청할 권리가있다 설계 및 기술 표준과 일치하지 않는 자재 및 장비는 수락을 거부 할 권리를 가지며 B 군에 의해 건설 현장에서 이송되어야한다. 자재 및 장비 설치 과정에서 감독 엔지니어는 언제든지 검사하고 검사 할 권리를 가지며 B 조는 필요한 도움을 제공해야합니다. 검사 결과 해당 재료 나 장비가 적합하지 않다고 판명 된 경우, 해당 자재 또는 장비 배치를 프로젝트에 사용할 수 없으며 B 팀은 해체, 수리 및 재 구입을 책임지고 모든 비용을 부담해야하며, 당사자 A는 이로 인하여 발생하는 모든 비용을 부담하여야하며, 이에 따라 공사 기간이 연장되어야한다.
A 당사자가 제공 한 자재 및 장비의 제품 품질 보증서 사본을 B 당사자에게 제출하고 A 당사자는 품질 보증을 제공해야합니다.
2. 품질 자체 검사 : 본 계약 프로젝트의 각 하위 항목 및 하위 프로젝트를 완료 한 후에 B 측은 품질의 자기 검열 및 품질의 자체 회복을 수행하고 재 작업으로 인한 비용으로 자체 재 작업하며 지연의 건설 기간은 주어서는 안된다. 내선을 통과 한 후 자체 검사 보고서를 감독 엔지니어에게 제출하고 감독 엔지니어에게 검사를 받아들이도록 알립니다.
3. 하위 프로젝트 품질 검사 :
주요 하위 프로젝트가 시작되기 전에 B 국은 부지에 들어온 자재, 장비 및 직원과 건설 프로세스를 감독 엔지니어에게보고해야하며, 시공 엔지니어는 작업을 시작하는 데 동의해야합니다.
이전 공정의 건설이 완료된 후, 감독 기술자에 의한 검사가 수락 된 후, B 군은 다음 공정의 건설을 수행 할 수있다.
건설 과정에서 B 팀은 감독 엔지니어 및 지정된 직원에 의한 자재 및 프로세스의 작동 검사를 언제든지 수락하고 감독 엔지니어의 지시에 따라 재 작업해야합니다. B 사에 의해 재 작업 및 공사 기간이 지연되는 경우 재 작업 비용은 B 사에 의하여 부담되어야하고 공사 기간 동안 연장되어서는 안되며 감독 기술자의 잘못된 지시로 인해 B 사의 경제적 손실이나 공사 기간이 지연되는 경우 A 사에 의해 부담되어야한다. 이에 따라 기간도 연장됩니다.
4. 숨겨진 프로젝트 수용 :
자체 검사를 통과하고 은폐 된 프로젝트의 자체 검사 기록에 서명 한 후 B 측은 은폐 된 프로젝트 승인 신청서를 작성하고 감독 엔지니어에게 적용 48 시간 전에 검사를 수락 할 것을 알립니다. 감독 엔지니어는 B로부터 통지를받은 후 48 시간 이내에 수락을 수락해야한다. 감독 엔지니어의 수락과 인수 기록 승인 후, B 그룹은 건설을 커버하고 계속할 수 있으며, 수락이 부적합한 경우 B 팀은 감독 엔지니어의 요구 사항에 따라 수정하고 다시 요구해야한다. 수락을 신청하십시오.
B 군이 경험이없는 영역을 감싸는 경우 감리 기술자는 탈피 또는 개방 검사를 요청할 권리를 가지며 B 군은 발생한 손실에 대해 책임을지며 감독관은 48 시간 동안 수락 신청 및 수락 통보를 수락하지 않을 경우, 파티 B가 자체 테스트를 통과 한 경우 자체 테스트가 가능합니다. 감독 엔지니어는 이후에 서명 절차를 확인하고 완료해야합니다.
감독 엔지니어가 서명하고 다루고 은폐 한 숨겨진 작품을 검토해야한다고 판단하면 B 팀은 검토에 도움을 줄 것입니다. 재검토 결과 품질이 인정된다면 당사국이 부담 한 모든 비용은 당사국이 부담하고 영향을받은 건설 기간은 연장한다. 검토 결과 품질이 부적합하다고 표시되면 당사국은 상기 조항에 따라 수리 및 재 수용하여 결과적으로 파티 B는 건설 기간 동안의 모든 경비 및 지체에 대해 책임을진다.
5. 시험 및 검사 : 시험 및 시험편은 기술 기준의 요구 사항에 따라 시험 또는 검사를위한 해당 자격 수준으로 검사 단위로 보내 져야하며, 시험 또는 검사 결과는 검토를 위해 감독 엔지니어에게 제출되어야한다. 감독 엔지니어가 필요하다고 판단 할 경우 재검사를 위해 검사 단위로 보낼 샘플을 지정할 권리가 있습니다.
6. 품질 수준 : 건설 품질은이 계약서에 명시된 기술 표준을 충족해야하며 품질 수준은 계약서 특정 조건에 동의해야합니다.
파티 B로 인해 프로젝트의 품질이 합의 된 수준에 미치지 못하면 당사자 A는 당사자 B에게 재 작업을 요청할 권리를 가지며 당사자 B는 재 작업 비용을 부담해야하며 공사 기간 동안 연장되지 않습니다. 재 작업 후 합의 된 수준에 도달하지 못하면 당사자는 보상에 대한 책임을진다. 당사자 A의 사유로 인해 프로젝트의 품질이 합의 된 수준에 미치지 못하면 당사자 B는 당사자 A의 요구 사항에 따라 재 작업하거나 수리해야합니다. 당사자 A는 재 작업 및 수리 비용을 부담하고 이에 따라 공사 기간을 연장해야합니다.
7. 품질 감독 :이 프로젝트의 품질 감독은 품질 감독국의 책임하에 있으며, A와 B는 모두 프로젝트 품질에 대한 감독과 검사를 받아 들일 것입니다.
제 12 조 계약 금액 및 지불
1. 계약 가격의 계산 및 지불 : 계약 프로젝트의 계약 방법 및 계약 가격의 계산 및 지불은 계약 특별 조항에 규정 된 방법에 따라 수행되어야한다.
2. 계약 가격 조정 : 계약 특별 조항에 달리 명시된 경우를 제외하고 계약 가격은 다음 상황 중 하나가 발생할 때 조정될 수 있습니다.
감독 엔지니어는 A 팀이 승인 한 엔지니어링 수량의 증가 및 감소와 설계 변경을 확인합니다.
국가 또는 지역 프로젝트 원가 관리 부서가 가격 및 요금 조정을 배포합니다.
비 당사자 B에 의해 발생한 물 공급, 정전 및 가스 중단이 일주일에 8 시간 이상 누적되어 갑이 손실을 입는 경우;
계약상의 추가, 뺄셈 또는 조정.
파티 B는 위와 같은 상황이 발생한 후 14 일 이내에 조정 사유와 조정 금액을 감독 엔지니어에게 통보해야한다. 감독 엔지니어는 B 팀으로부터 통지를받은 후 7 일 이내에 승인을 위해 A 팀에 확인하고보고해야한다. A 팀은 감독 엔지니어가 B 그룹으로부터 통지를받은 후 10 일 이내에 응답해야한다. 응답이 시간 제한 내에 응답되지 않으면 B 그룹의 요청이 파티 A가 승인합니다.
3. 프로젝트 선불 결제 : A 국은 계약의 특별 조건에 명시된 기한 및 금액에 따라 B 선급금을 지불하고 계약의 특수 조건에 명시된 시간 제한 및 비율에 따라이를 차감합니다. 만일 당사자 A가 계약에 따라 선급금을 지불하지 못하면 당사자 B는 사전 합의 된 선지급 금액의 도착 일로부터 10 일 후에 당사자에게 통고를 할 수 있습니다. 당사자가 통고를받은 후 필요한 금액을 지불하지 않으면 당사자는 10 일 통보 할 수 있습니다. 공사가 중단 된 후, A 국은 B 사가 지불 일로부터 지불해야 할이자를 지불해야하며 계약 위반 및 B 군의 작업 중지의 손실에 대한 책임을진다.
4. 엔지니어링 량의 확인 : 당사자 B는 계약의 특별 조항에 규정 된 기한에 따라 완성 된 프로젝트 수량 보고서를 감독 엔지니어에게 제출해야한다. 감독 엔지니어는 보고서를받은 후 3 일 이내에 서명을 검토합니다. 감독관이보고를받은 후 3 일 이내에 항의를하지 않으면 B 조에보고 된 금액은 감독관이 확인한 것으로 간주됩니다.
감독 기술자가 B 팀이보고 한 금액에 이의가있는 경우 B 팀은 감독 엔지니어가 완료된 프로젝트 수량을 확인하고 다시보고해야합니다. B 사가 감독 엔지니어에게 완료 된 프로젝트 수량을 확인하거나 재보고하지 않도록 요청하면 감독 기술자가 확인한 작업량이 우선한다.
5. 진행 지불 : 당사자 A는 감독 엔지니어가 확인한 작업량에 따라 계약의 특수 조건에서 합의한 시간과 방법에 따라 진행 비용을 지불해야한다. 계약에 의해 합의 된 지불 일로부터 10 일 이내에 지불하지 않으면 당사자는 당사자 A는 통지 통지서를 발행해야한다. 당사자 B는 통지서를받은 후 요구 사항에 따라 지불하지 않는다. 당사자 B는 통지가 제공된 후 10 일 후에 건설을 중지 할 수있다. 당사자는 지연 지급에 대한이자 및 채무 불이행과 B.
6. 건설을위한 연체료 : B가 B에 동의하고 이연 계약서에 사인을하면 A 국은 프로젝트 가격의 지급을 연기 할 수있다.
제 13 조 설계 변경
1. 당사자 A에 의해 제안 된 변경 사항 : 당사자 A가 프로젝트의 설계 변경을 제안하면 변경 계획을 검토를 위해 설계 단원에게 보내야한다. 설계 단원이 검토하고 승인 한 후에 감독관은 변경 통지를 B 군에게 보내야한다. B 군은 변경 계획에 따라 공사 계획을 수립하고 공사를 조직해야한다. 변화가 설계 규모 및 설계 표준의 변경을 수반하는 경우 사전에 B 국과 협의해야합니다.
2. 파티 B가 제안한 변경 사항 : 당사자 B가 제안한 설계 변경 사항은 감독 엔지니어가 승인하고 설계 부서에서 검토해야한다. 설계 팀이 신청서를 승인 한 후 A 팀의 승인을 얻어 구현할 수있다. 프로젝트 비용이 증가 또는 감소하거나 건설 변경 결과가 발생하면 당사자 A와 B는이를 처리하기 위해 협상해야합니다. 그러나 B 국은 건설의 촉진 또는 건설의 편의와 자기 간섭을 피하기 위해 B 국이 제안한 변경 사항을 부담해야하며 추가 비용은 B 국이 부담해야한다.
3. 설계로 인한 변경 : 공사 도중 잘못된 설계 도면 또는 지질 학적 조건 및 대형 설계 또는 기타 심각한 부당한 설계가있는 경우 감독 엔지니어는 3 일 이내에 처리 의견을 제출해야합니다. 파티 B가 수정 된 도면을 입수 한 후 감독관의 지시에 따라 공사를 조직하고 추가 비용은 A 국이 부담하며 지연된 공사 기간은 연장됩니다.
4. 변경 가격 결정 : 위의 변경 사항이 발생하면 다음과 같이 변경 프로젝트의 단가와 가격을 계산하십시오.
계약에서 변경 프로젝트에 적용 할 수있는 단가는 이미 계약서에있는 단가에 따라 계산됩니다.
계약의 변경 프로젝트와 비슷한 단가가 있으며 단가는 단가에 따라 결정됩니다.
계약에 적용 가능하고 유사한 단가가없는 경우, 단 A와 단 B는 단가를 변경하는 데 동의합니다.
기타 계산 방법은 계약 별 조건으로 합의되었습니다.
당사자 A는 양 당사자가 합의한 시간 내에 위의 방법에 따라 가격을 변경하고 검토를 위해 감독 엔지니어에게보고하고 당사자 A의 동의 후에 계약 가격 및 완료일을 조정하고 당사자 A가 당사자 B가 제안한 변경안에 동의하지 않을 경우 조정해야합니다. 가격은 당사자 B가 제안한 후 14 일 이내에 당사자 B와 협의해야하며 협상이 실패하면 양 당사자는 결정을 프로젝트 원가 관리 부서에 제출할 수있다.
제 14 조 양도 및 외주
1. 양도 :이 계약은 일단 서명되면 양도 할 수 없습니다.
2. 외주 :
이 계약 프로젝트의 주요 프로젝트에는 포인트 패키지가 없습니다.
하위 프로젝트의 일부를 하도급 (subcontracted)해야하는 경우, 당사자 A의 동의를 얻어야합니다. B 군은 하도급 계약서 사본을 A 조에 제출해야한다.
파티 B는이 계약에 대한 모든 책임과 의무를 하청 계약의 영향을받지 않습니다. 감독 엔지니어는 하청 계약의 건설 품질, 건설 안전 및 공사 진행 상황을 감독 할 권리가 있습니다. 하도급업자의 계약 불이행 및 과실은 계약 위반 및 당사자의 과실로 간주됩니다.
제 15 조 건설 안전
1. 건설 안전 책임 : B 국은 국가 및 관련 부서의 규정에 따라 건설 현장 요원 및 선박 기계의 건설 안전 관리를 강화하고 대만의 화재 방지, 폭발 예방, 홍수 예방 및 도난 방지를위한 엄격한 안전 보호 조치를 건설 현장에서 취해야한다. 비 효과적인 조치 및 발생한 비용으로 인한 사고에 대한 책임.
2. 안전 사고 처리 : 건설 현장에서 주요 사고가 발생할 경우 B 부서는 즉각적인 조치를 취함과 동시에 A 부서 및 감독 엔지니어에게 관련 부서에 즉시보고하고 A 부서 및 감독 엔지니어에게 알려야합니다 .A 팀은 구조에 필요한 조건을 제공해야합니다.
3. 안전 대책 : 고압선, 물, 수중 및 지하 파이프 라인, 가연성, 폭발 위험 지역 및 유해한 환경에서 B 군이 일할 때 건설 전 안전 예방 조치가 제안되어야한다. 감독 기술자의 검토를 거친 후에 당사자 A 파티 B가 부담해야하는 보안 책임을 포기하지 않기로 동의합니다. 보호 조치 비용은 계약의 특수 조건에 달리 규정되어 있지 않는 한 B 군이 부담해야하며, 건설 과정 중에 외부 조건의 변화로 야기 된 안전 조치 비용은 A 국에 의해 별도로 지급되어야한다.
제 16 조 보험
1. 엔지니어링 보험 :이 프로젝트의 "건설 엔지니어링 모든 위험 및 제 3 자 책임 보험"에 대한 보험은 계약 별 조건으로 규정됩니다.
2. 직원, 선박 장비 보험 : B 팀은이 프로젝트의 건설 인력 및 선박 장비에 대한 보험을 책임집니다.
제 17 조 불가항력
1. 자연 재해 : 계약 관련 조항에서 합의 된 수준 이상의 자연 재해 또한 불가항력입니다.
2. 손해보고 : 불가항력 발생 후 갑은 손실을 최소화하기위한 조치를 즉시 취하고 당사자와 감독 엔지니어에게 24 시간 이내에 손해를 알리고 손실, 청소 및 수리 비용 및 건설 기간을 7 일 이내에 당사자 A 및 감독 엔지니어에게보고해야한다. 지연된 보고서.
3. 비용 분담 : 불가항력 발생으로 인해 발생하는 다음 비용은 양 당사자가 부담해야합니다.
프로젝트 자체의 손해는 당사자 A가 부담한다.
인원 사상자는 각자의 책임을진다.
갑 B는 B 갑의 장비, 선박 및 기계의 손상을 책임진다.
4. 손해 배상 : 불가항력으로 인해 프로젝트가 중단되거나 손상된 경우 당사자 A와 당사자 B는 당사자의 협상 후에 합당한 보상을 제공해야하지만 부당한 당사자의 예방 조치로 인한 손실은 포함되지 않으며 본 조 3 항에 명시된대로 당사자 B가 부담해야합니다. 비용. 청소 및 수리 작업에 대한 책임과 필요한 경비는 보충 합의서 또는 공동 메모에 서명하기 위해 두 당사자가 서명해야합니다.
제 18 조 완료 수락 및 합의
1. 인수 신청 : B 팀은 프로젝트 완료 및 완료 승인 조건 완료 후 7 일 이내에 프로젝트 완료 승인 신청 보고서 및 프로젝트 완료 데이터를 A 및 감독 엔지니어에게 제출해야합니다. 감독 엔지니어는 승인 신청서와 완료 자료를받은 후 7 일 이내에 신청서를 검토하고, 검토 의견을 제출하고 승인을 위해 당사자에게보고해야한다. 프로젝트 및 완료 데이터가 요구 사항을 충족하는 경우 A 측은 신청 보고서를받은 후 14 일 이내에 수락을 구성해야하며 프로젝트 또는 완료 데이터가 요구 사항을 충족시키지 못하면 B 또는 관리 엔지니어는 합리적인 요구 사항에 따라 프로젝트 또는 완료 데이터를 보완하거나 보완해야합니다. 그리고 수락을 다시 신청하면, 건설 기간의 결과 비용 및 지연은 B 조의 책임이된다. 관리 감독자 또는 당사자 A가 계약서에 명시된 기한 내에 프로젝트 및 완료 자료의 승인을 검토 및 조직하지 못한 경우 이로부터 발생하는 경제적 손실은 A 당사자가 부담해야하며 그에 따라 공사 기간이 연장되어야한다.
2. 수락 프로그램 :
당사자 A는 접수 시간을 결정하고 완료를 위해 당사자 B가 제출 한 신청 보고서 및 완료 자료에 따라 관련 당사자에게 통보해야한다.
A 측은 계약 단위에 따라 프로젝트 구축의 모든 측면을 검토하고 프로젝트 관리, 설계, 건설 및 감독에 대한 관련 부서의 보고서를 청취하고 프로젝트 완료 데이터를 검토하고 프로젝트를 점검하고 프로젝트를 종료하거나 존재할 수있는 관련 부서를 조직합니다 의견을 제기하는 문제;
품질 감독 국은 프로젝트의 품질 수준을 평가합니다.
경험이 받아 들여지면, 양 당사자는 프로젝트 핸드 오버 절차를 처리 할 것이다.
프로젝트 수락은 자격이 있고, 완료일은 당사자가 완료 승인을 위해 신청서를 제출 한 날짜이며 완료 수락을 충족시키기 위해 수정해야하는 프로젝트는 완료 날짜이고 완료 날짜는 A의 수락 및 수락 날짜가됩니다.
3. 현장 청소 : 프로젝트가 완료되고 승인 된 후, B 국은 A 국의 다른 요구 사항에 추가하여 계약 조건에 명시된 시간 제한 및 요구 사항에 따라 건설 현장을 청소하고 대피해야한다. 그렇지 않으면, B 국은 A 국에 계약 관련 조항에 따라 관련 수수료를 지불하도록 지시해야한다.
4. 완료 정보 : 계약서의 특별 조항에 달리 규정 된 경우를 제외하고, B 군에 의해 제출 된 완료 자료는 다음의 주요 내용을 포함해야하며, 완료를 위해 제출 된 사본 수는 계약서상의 조건으로 합의된다.
완성 된 도면 및 자료;
프로젝트 품질 자체 평가 보고서;
무대 수용 및 숨겨진 프로젝트 수용 데이터
엔지니어링 재료 및 장비 시험 및 검사 자료;
정착 및 변위 관측 데이터;
완성 된 프로젝트의 전체 척도 측정 보고서;
건설 보고서;
완료 결산 보고서.
5. 완료 정산 :
완료 승인이 통과 된 후, B 국은 정산 및 완료를 위해 30 일 이내에 A 국에 정산 보고서를 제출해야한다. A 국은 결제 보고서를받은 후 14 일 이내에 검토 및 확인하고 확인 후 7 일 이내에 B 국에 지불해야하며 B 국은 결제 보고서를받은 후 14 일 이내에 검토 및 확인하지 않으면 B는 합의 보고서는 A 국에 의해 확인 된 것으로 간주된다.
당사자 A는 결산 보고서를 확인한 후 7 일 이내에 당사자에게 공사비를 납부하지 않으며, 정산 보고서 확정 후 8 일째부터 공사의 이자율로 프로젝트의 연체료에 대한이자를 은행의 계획되지 않은 대출금에 납부하여야한다. 책임.
제 19 조 프로젝트 보증
1. 보증 기간 : 보증 기간은 프로젝트가 완료된 날로부터 시작됩니다. 유압 공학 보증 기간은 1 년입니다. 준설 프로젝트에는 보증 기간이 없으며 다른 프로젝트의 보증 기간은 특별 약관에 명시되어 있습니다. 단계 수락 프로젝트의 보증 기간은 단계 수락 완료 날짜부터 계산됩니다.
2. 보증 책임 : 당사자 B는 프로젝트 보증 기간 동안 당사자가 야기한 기술적 결함 또는 손해를 수리 할 책임이 있으며 당사자 B는 수리 비용을 부담해야합니다. 파티 B는 파티 A 또는 다른 비당 B 이유의 부적절한 사용으로 인해 수리를 돕고 A는 비용을 부담해야합니다.
3. 재 작업 : 보증 기간 동안 B는 수리 통지를받은 후 14 일 이내에 수리를 시작해야하며 수리 통지를받은 후 14 일 이내에 수리를 완료해야합니다. 그렇지 않으면 A는 다른 장비 또는 직원을 위탁 할 권리가 있습니다. 수리 비용은 B 군이 부담해야한다.
4.保修金:保修金的數額在契約專用條款中約定。甲方應在保修期滿後7天內,將保修金和按契約專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
1.爭議:雙方在執行契約過程中發生爭議時,應協商解決或提請主管部門調解,或協商及調解無效,可選用以下方式之一處理:
向有管轄權的契約仲裁機構申請仲裁;
向有管轄權的人民法院起訴。
爭議發生後,除雙方均同意停工外,雙方都應繼續履行契約,否則視為違約。
2.違約:任何一方不按契約履行自己的責任和義務,均為違約。違約方應對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使契約不能履行時,另一方可要求中止或解除契約,但應提前14天通知違約方,由此造成的經濟損失由違約方承擔。
3.索賠:因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發生時,乙方可按以下規定向甲方索賠:
在要求索賠的事件發生後21天內,向甲方提交索賠申請。
在提出索賠申請後14天內,向甲方提交索賠報告,詳細說明索賠理由,提供同期記錄副本或其他可靠證據,並列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。
甲方接到索賠報告後14天內,及時進行調查並對索賠資料進行審核,並有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料後28天內,甲方應給予乙方明確答復。並將確認的索賠款額列入甲方付款計畫。
若乙方未能按上述規定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料,甲方可不予受理。如果甲方未在上述規定的期限內進行審核或確認,視為乙方索賠要求已被甲方確認。
若乙方對甲方的答復有抗告,可按本條第1款執行。
若甲方授權監理工程師對索賠事件進行審核,應在契約專用條款中說明,但上述規定的索賠時限不變。
4.賠償:發生下述情形之一時,甲方可按契約專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
施工質量達不到契約專用條款約定等級;
因乙方原因延誤了施工期;
施工中因乙方原因造成工程重大損失。
第二十一條獎勵
1.獎勵:除契約專用條款另有約定外,符合下述情況之一時,甲方可按契約專用條款中約定的標準和方法,給予乙方獎勵。
工程施工質量高於契約專用條款約定的等級;
按甲方要求提前竣工。
第二十二條契約的中斷與終止
1.契約中斷:由於政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建,使契約不能繼續履行,視為契約中斷。契約中斷後,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件,並按契約約定支付已完工程價款和賠償乙方因契約中斷所造成的直接經濟損失。
2.契約終止:本契約在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢後,除有關保修條款外,其他條款終止。保修期滿,甲乙雙方結清保修金後,保修條款終止。
三、契約專用條款
契約專用條款是對契約通用條款的補充、完善或具體化。應對照契約通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果契約通用條款與契約專用條款之間有不一致之處,以契約專用條款為準。
第一條詞語定義
第二條契約檔案
1.契約檔案:
契約組成和解釋次序的補充或變更。
2.設計檔案:
甲方提供設計檔案的份數;
乙方負責部分設計時,提交設計檔案時間、份數。
第三條契約範圍
1.契約範圍:列出本契約範圍內的工程地點、內容、規模、建築物的尺度,建築物的結構型式,並明確契約範圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業的施工內容。
第四條技術標準
2.技術標準的替代:
適用於本工程的其他技術標準及套用範圍。
第五條語言、法規和聯系方式
1. 언어 :
輔助語言。
2.法規:
其他適用法規。
第六條甲方的責任
1.提供場地條件:
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
2.提供水電與交通條件:
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間,甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
4.提供技術資料:
甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。
第七條乙方的責任
1.施工準備:
為本工程配備的主要施工船機和設備的規格、數量及到達現場的時間。
4.提供條件:
為監理工程師提供的條件清單。
第八條工程監理
1.工程監理:
監理單位名稱。
2.監理工程師:
監理工程師的職責和許可權。
第九條施工期
1.開工:
乙方提交開工申請報告的時限。
發布開工令的時限。
3.施工期延長:
施工期可以延長的其他情況。
6.階段工期:
階段工期的要求。
第十條施工組織設計
1.施工組織設計的提交:
乙方提交施工組織設計的時間。
第十一條質量控製
1.材料與設備:
甲方提供材料與設備的清單及供應方式。
항만 건설 공사 계약
프로젝트 이름 :
파티 A :
파티 B :
년, 월, 일
I. 계약 계약
_______은 ________ 프로젝트의 건설이며이 프로젝트에 대한 B 조의 _______ 입찰을 승인한다. 양 당사자의 책임, 권리 및 의무를 명확히하기 위해 양 당사자 간의 협상을 통해 다음과 같은 협약이 서명된다.
1. 이 계약서에 사용 된 명사 및 용어는 아래에 언급 된 계약 조항에 명시된 것과 동일합니다.
2. 다음 파일은 전체 계약의 분리 할 수없는 전체를 구성하며, 각 파일은 서로 보완 적입니다. 모호하거나 불일치가있는 경우 다음 순서가 우선합니다.
양 당사자 간의 합의 각서 또는 계약 기간 동안 양 당사자가 서명 한 각서
계약 합의;
양 당사자가 서명 한 계약 협상 각서.
계약 별 용어;
계약의 일반 조건;
성공적인 입찰 통지, 입찰 및 입찰 초대장;
이 계약과 관련된 기타 파일.
3. 이 계약의 총 가격은 RMB ____ 만입니다.
4. 이 계약 프로젝트의 건설 기간은 __month 또는 ____ 년 __month __ 일 ~ ____ 년 __ 달 __ 일입니다.
5. 당사자 A와 당사자 B는 계약을 맺습니다.이 계약의 조건에 따라 각자의 책임과 의무를 모두 이행하고 수행하도록 보장합니다.
6. 본 계약은 양 당사자의 법적 대리인 또는 위임 대리인이 서명하고 공식 인장이 첨부 된 후에 효력을 발생합니다. 수령 후 프로젝트가 완료되고 보증 기간이 만료되고 총 계약 가격 및 보증이 확정되고 계약이 해지됩니다.
7. 본 계약의 원본은 2 부이고 각 당사자는 1 부씩 보유하고 동일한 법적 효력을가집니다. __ 사본, 각 당사자는 __ 사본을 보유하고 사본이 원본과 일치하지 않을 경우 원본이 우선합니다.
파티 A : 파티 B :
법정 대리인 : 법정 대리인 :
또는 또는
그것의 위임 한 대리인 : 그것의 위임 된 대리인 :
서명 날짜 : 서명 날짜 :
유닛 주소 : 유닛 주소 :
연락처 : 전화 번호 :
팩스 : 팩스 :
우편 번호 : 우편 번호 :
예금 은행 : 예금 은행 :
계좌 번호 : 계좌 번호 :
서명 날짜 :
서명 장소 :
둘째, 계약의 일반 조건
첫 번째 단어 정의
본 계약에서 계약 조건에서 달리 합의되지 않는 한 다음 조항 및 조건은 본 조항에 명시된 의미를 갖습니다.
1. 당사자 A : 계약 적 자격을 갖고 프로젝트 가격을 지불 할 수있는 당사자를 말한다. 계약자라고도합니다.
2. 당사자 A 대표 : 당사자 A가 계약을 수행하고 당사자 A를 대신하여 결정을 내릴 권한이있는 대리인을 의미합니다.
3. 파티 B : 계약 대상 자격이 있고 당사자가 본 계약 체결을 수락하는 당사자를 의미합니다. 계약자라고도합니다.
4. 파티 B : 파티 B가이 계약을 수행 할 권한을 위임받은 대표를 지칭합니다. 프로젝트 관리자라고도합니다.
5. 프로젝트 감독 : 당사자가 위탁 한 수질 운송 프로젝트 감독 단위를 상응하는 엔지니어링 감독 자격 수준으로 언급하고, 당사자가 승인 한 범위 내에서 프로젝트 건설을 감독 및 관리한다.
6. 감독 엔지니어 : 엔지니어링 감독 부서에서 임명 한 대표가이 계약의 건설 감독을 맡을 것을 지칭합니다. 건설 감독이라고도합니다.
7. 품질 감독 국 (Quality supervision station) : 모든 수준의 교통 당국에 의해 승인 된 수질 운송 공학의 품질 감독 조직을 말한다.
8. 설계 단위 : 당사자가 위임하고 해당 자격 수준을 가지며 본 계약의 엔지니어링 설계를 수행하는 단위를 나타냅니다.
9. 프로젝트 : 보증 기간 동안 계약 상 특별 조건 및 영구 엔지니어링을위한 임시 작업 및 엔지니어링 결함 수리 작업에 명시된 계약 범위 내에서 영구 작업을 의미합니다.
10. 기술 표준 : 기술 사양, 표준 및 절차를 참조하십시오.
11. 디자인 파일 : 모든 도면 및 기술 자료는 당사자 A가 제공하거나 승인을 위해 B 군이 제출 한 것입니다.
12. 계약 기간 (Contract period) :이 계약의 발효 일부터 계약 엔지니어링 보증 기간 만료까지의 전체 기간 및 A, B 당사자 간의 계약 준비 기간 (건설 준비 기간, 건설 기간 및 프로젝트 보증 기간 포함)을 나타냅니다.
13. 건설 기간 (Construction period) : 프로젝트 개시일에 명시된 업무 시작일로부터 프로젝트 완료일까지의 기간을 말한다. 단계 수용을 요구하는 프로젝트는 단계 수용 프로젝트의 건설 기간이어야한다.
14. 보증 기간 : 프로젝트가 완료된 날로부터 본 계약서에서 합의 된 보증 기간을 나타냅니다.
15. 계약 가격 (Contract Price) : 계약에 따라 합의 된 방법 및 방법을 말하며 계약에 따라 B 그룹이 완료 한 프로젝트의 총 금액을 지불하는 데 사용됩니다.
16. 보증 :이 계약서의 보증 기간 동안 계약 범위 내의 건설하자의 수리 및 계약에 따라 B 자 건설 비용에서 A 사가 공제 한 금액을 말합니다.
17. 불가항력 : 전쟁, 혼란, 공중에 떨어지는 물체 또는 비 당사자 B의 책임 및 계약에서 동의 한 수준 이상의 바람, 파도, 눈, 비, 지진, 홍수, 얼음 및 쓰나미로 인한 프로젝트의 손상으로 인한 폭발 및 화재를 나타냅니다. 자연 재해.
18. 완료 수락 : B 측은 계약 완료시 당사자 A에게 프로젝트의 수락을 완료해야한다. 무대에서 전달되어야하는 프로젝트 인 무대 수용은 계약에 따라 B 그룹에 의해 A 그룹에 인도 된 프로젝트의 승인입니다.
19. 요일 : 달력 날짜를 나타냅니다. 년, 월, 일은 그레고리력으로 계산됩니다.
20. 서면 양식 : 다양한 통지, 서신, 분 및 위탁을 위해 전보, 텔렉스 및 팩스를 포함하여 수기, 타이핑 또는 인쇄 된 표현을 나타냅니다.
두 번째 계약 파일
1. 계약 파일 : 계약 파일은 서로 설명하고 설명합니다 계약 조건에서 달리 합의하지 않는 한 해석의 구성과 순서는 다음과 같습니다 :
양 당사자 간의 합의 각서 또는 계약 기간 동안 양 당사자가 서명 한 각서
계약 합의;
양 당사자가 서명 한 계약 협상 각서.
계약 별 용어;
계약의 일반 조건;
성공적인 입찰 통지, 입찰 및 입찰 초대장;
이 계약과 관련된 기타 파일.
계약 파일이 모호하거나 일관성이 없으면 프로젝트 진행에 영향을 미치지 않고 양 당사자 간의 협상을 통해 해결되어야하며, 양 당사자의 의견이 통일 될 수없는 경우에는 본 계약의 제 20 조에 규정 된 방법에 따라 처리해야한다.
2. 설계 파일 : 당사자 A는 계약 조건에 동의 한 사본 수에 따라 계약서 서명 후 14 일 이내에 설계 도면, 설계 규격 및 기타 설계 자료를 당사자에게 제공해야합니다. B 측은 당사자 A의 동의없이 제 3 자에게 설계 파일을 제공해서는 안된다.
계약서의 일부가 B 조에 의해 설계된 경우, B 조는 계약서에 합의 된 시간과 수량에 따라 관련 설계 파일과 도면을 A 조에 제출하여 승인을 받아야합니다.
3. 보충 설계 파일 : 프로젝트의 올바른 구현을 충족 시키거나 결함 수리를 완료하기 위해 당사자 A는 계약 범위 내에서 보충 설계 파일 및 통지를 제출할 수 있으며 B 조는이를 수락하고 실행합니다.
제 3 조
1. 계약 범위 :이 계약에서 구현되는 구체적인 작업 내용, 범위 및 프로젝트 경계는 계약 별 조항에 명시되어 있습니다.
제 4 조 기술 표준
1. 기술 표준의 사용 :이 계약 프로젝트의 건설, 통신부가 발급 한 기술 표준의 구현 및 기술 표준 및 요구 사항은 입찰서 A에 제시되어있다.
2. 기술 표준의 대체 : 통신부가 프로젝트의 특성에 적합한 기술 표준에 대한 조항이없는 경우 특별 약관에 동의 한 다른 기술 표준이 사용될 수있다. 당사국이 외국 기술 표준의 사용을 요구하면 당사국은 다음을 제공해야한다. 중국어 번역. 공학 구조 또는 건설 과정이 특별하고 상응하는 기술 기준이없는 경우, 당사자 A는 기술 기준을 제출하거나 당사자 B는 설계 요구 사항 및 시공 능력에 따라 해당 기술 표준을 제출해야하며 당사자 A의 심사 및 승인을 받아야한다.
제 5 조 언어, 규정 및 연락처
1. 언어 : 계약 파일 및 양 당사자의 파일 작성 또는 해석은 중국어로 진행됩니다. 소수 언어를 보충 언어로 사용하려면 계약상의 특별 조항에 동의해야하지만 두 텍스트가 항의되는 경우 중국어 텍스트가 우선합니다.
2. 규정 :이 계약에 적용되는 규정은 해당 법규 및 통신부에서 공표 한 계약 관련 규정에 규정 된 규정뿐만 아니라 주정부의 법률, 규정 및 규정입니다.
3. 연락처 정보 :이 계약을 이행하는 동안 프로젝트와 관련된 모든 당사자 간의 모든 링크는 서면으로 이루어져야합니다. 비상시에는 구두로 진술 할 수 있지만, 48 시간 이내에 서면으로 확인해야합니다.
제 6 조 당사자의 책임
당사자 A는 본 계약의 관련 규정에 따라 다음과 같은 책임을진다.
1. 부지 조성, 토지, 수자원 확보, 어린 농작물 보상, 나무, 집 철거, 지반, 지하수, 간접비, 수역 및 수중 장애물 제공. 건설 현장은 계약상의 특별 조건에서 합의 된 시간, 장소, 면적 및 고도에 따라 B 조에 제공되어야한다.
2. 수자원 및 전기 및 교통 조건 제공 : 시공간 간 도로 개설은 공사의 특수 조건에 따라 물 공급, 전력 공급, 통신 및 기타 선로 접촉 및 건설 선박 임시 침수 및 건설 중 원활한 흐름 확보 등의 조건으로 합의되었습니다. .
3. 건설 조건 제공 : 토지 취득 레드 라인, 항해 통보, 덤핑 지역 허가 및 도크 해안선 승인과 같은 건설에 필요한 모든 종류의 절차를 처리하십시오. 파티 B에게 프로젝트의 토지 취득 범위에 대한 지형도를 제공하고 임시 토지 사용 선언을 신청하십시오. 파티 B의 건설을 방해하는 외부 조건을 해결하는 데 도움을줍니다.
4. 기술 정보 제공 : 계약의 특별 약관에 합의 된 시간과 수량에 따라 벤치 마크 및 조정 포인트와 같은 기술 지리 보고서와 기술 포인트를 B 조에 제공하고 설계 및 현장 검사를 조직합니다. 당사자 A는 당사자가 제공 한 상기 정보의 진위성에 책임이 있으며, 당사자 B는 상기 정보의 이해 및 적용에 대한 책임이 있습니다.
5. 당사자 A 대표의 임명 : 당사자 A는 계약서 서명 후 7 일 이내에 대리인을 임명하고, 계약서에 동의 한대로 A 당사자의 권한을 행사하고, 계약서에 동의 한 당사자의 의무를 이행 할 책임이 있으며, B 약속을 서면으로 B에게 통지해야합니다. A 대표는 대표자를 변경할 때 7 일 전에 B에게 통보해야한다.
6. 지불 :이 계약서에 명시된 시간 제한 및 방법에 따라 프로젝트 가격을 B 조에 지불합니다.
7. 이슈 엔지니어링 지침 : 본 계약의 조항에 따라 B 조에 엔지니어링 지침을 적시에 발표하고, 도면을 발행하고, 프로젝트 진행 보고서를 확인하고, 숨겨진 프로젝트를 조사하고, 다양한 수락 또는 서명 절차를 처리합니다.
8. 완료 수락 : 계약에 따라 완료 수락을 적시에 구성하고 해결을 완료합니다.
제 7 조 당사자의 책임
B 국은 본 계약의 관련 규정에 따라 다음과 같은 책임을진다.
1. 건설 준비 : 건설 현장의 배치 및 임시 설비의 건설을 책임지고이 계약서에 명시된 기한 내에 감독 기관에 세부 건설 조직 설계, 공사 진행 계획 및 건설 신청서를 제출한다. 선박 및 장비의 건설은 계약에 합의 된 시간, 사양 및 수량에 따라 적시에 이루어져야한다.
2. 보고서 및 진술을 제출하십시오 : 프로젝트 건설 조건 및 감독 엔지니어의 지시에 따라 감춰진 프로젝트 수용 공지, 프로젝트 품질 자체 검사 보고서, 완료 수락 보고서 및 엔지니어링 사고 보고서를 감독 엔지니어에게시기 적절하게 제출하고 월별 및 분기 별 건설 작업을 제 시간에 제출하십시오. 도면 작성, 계획 및 프로젝트 완료 통계 사용
3. 프로젝트 진행 및 품질 보장 : 설계 파일, 기술 표준 및 건설 및 자재 검사에 대한 승인 된 건설 조직 설계 요구 사항에 따라 건전한 건설 품질 보증 시스템을 수립하십시오.
4. 제공 : 본 계약의 입찰 조건 또는 특별 약관에 따라 감독 엔지니어의 현장 작업에 대한 사무실, 숙박, 운송 및 통신 조건을 제공하십시오.
5. 프로젝트의 보호 및 보증에 대한 책임 : 완성 된 건물과 설치된 장비는 A 국으로 인도하기 전에 보호에 대한 책임이 있으며, 보호 기간 중에는 손상이 발생하고 B 국은 보상없이 수리해야한다. 당사자 A가 조기 사용으로 인해 손해를 초래하는 경우 수리비는 당사자 A가 부담해야합니다. 프로젝트가 완료되고 승인 된 후, B 국은 계약에서 합의 된 보증 기간 동안 B 측의 책임으로 야기 된 결함을 수리해야합니다.
6. B 협의회 대표 선임 : 계약서 서명시 대표자 선임 B 국 대표는 주 또는 통신부에서 발급 한 프로젝트 관리자 자격증을 소지하고 프로젝트 현장에 거주하며 본 계약서에 규정 된 B 국의 의무 이행 및이 계약 프로젝트 건설 관리를 담당해야합니다. B 군이 대리인을 대치 할 때, A주는 당사자 A의 동의를 얻고 감독관에게 7 일 전에 통보해야한다.
7. 정부 법률 및 규정 준수 : 정부는 모든 정부 법률 및 규정, 특히 운송, 건강, 안전, 화재 예방 및 환경 보호 관련 규정을 준수해야합니다.
8. 프로젝트 감독을 수락한다 : A 협약의 범위 내에서이 계약에 따라 건설 기술자의 감독과 관리를 수락하고, 감독 엔지니어가 발급 한 엔지니어링 지침을 이행하고, A 프로젝트가 주관하는 감독 프로젝트 또는 엔지니어링 컨퍼런스에 참여한다.
9. 임시 접안 시설 : 건설 선박의 임시 접안 시설은 관련 부서에서 승인 한 위치 및 방식에 따라 자체적으로 해결하고 주차해야합니다.
10. 침몰 한 물건의 처리 : 모든 조치를 취하여 건설 선박, 장비 및 자재의 가라 앉지 않도록하십시오. 가라 앉는 경우 교통 관제 및 기타 부서는 즉시 해상 감시 부서에보고하고 회수 작업이 완료 될 때까지 부표 또는 장애 지시등을 켜야하며, 발생한 비용은 책임 당사자가 부담해야합니다.
제 8 조 프로젝트 감독
1. 프로젝트 감독 : 프로젝트의 품질과 안전성을 보장하고 건설 진행 및 프로젝트 투자를 통제하기 위해 A 국은 감독 부서에 프로젝트 감독을 맡길 수 있으며 B 국은 감독을 수락해야합니다.
2. 감독 엔지니어 (Supervising Engineer) : A 팀은 감독 엔지니어가 사이트에 입장하기 전에 감독 엔지니어의 임무와 권한을 B 팀에 서면으로 통보해야한다. 감독 엔지니어는이 건설 계약에 따라 A 국이 승인 한 범위 내에서 독립적으로 그리고 공정하게 감독 권한을 행사해야한다.
A 사에 의해 승인 된 범위 내에서 감독관이 취한 모든 행동은 A 사의 행동으로 간주된다.
감독 엔지니어는 자신의 업무를 돕기 위해 일정 수의 직원을 지명하고 감독 엔지니어의 임무 중 일부를 수행하도록 직원을 위임 할 수 있습니다. 감독 엔지니어는 언제든지 그러한 약속과 승인을 철회 할 수 있지만 그러한 약속, 허가 및 철회는 7 일 전에 당사자에게보고되어 당사자에게 통보된다.
제 9 조 건설 기간
1. 시공 개시 : 계약 당사자 B는 공사 감독관에게 계약서에 명시된 기한 내에 건설 신청서를 제출하여야하며, 감독관이 검토하여 A 조에 승인 한 후 감독관은 계약서의 특별 조항에 명시된 기한 내에 발주서를 발급하여야한다. 파티 B는 시작 명령서에 명시된 날짜 안에 일을 시작해야합니다.
2. 지연된 공사 : 갑작스런 B 종사자가 공사를 시작하지 못하면 B 부는 건설 명령서를 수령 한 날로부터 3 일 이내에 공사 연장 신청서를 감독관에게 제출하여야한다. 감독관은 B 종의보고를받은 후 3 일 이내에 회신한다. 감독 엔지니어가 3 일 이내에 회신하지 못하면 B 조의 요청에 동의 한 것으로 간주되며, 따라서 완료 날짜가 그에 따라 연기된다. 관리 감독자가 연장 요청에 동의하지 않거나 당사자가 규정 된 시간 내에 공사를 연장하지 못하면 완료일이 연기되지 않습니다.
A 국은 서면으로 B 국에 통보하기위한 동의를 얻은 후에 B 협약 당사자에게 야기되는 직접적인 경제적 손실을 부담해야하며, 따라서 완료일은 그에 따라 연기되어야한다.
3. 건설 기간의 연장 : 다음 조건이 발생하면 감독 엔지니어가 확인하고 당사자에게 승인을 요청한 후 건설 기간을 연장 할 수 있습니다.
설계 변경이나 엔지니어링 량 증가로 인해 공사가 지연됩니다.
불가항력 또는 지질 조건의 변화로 인해 공학 지연이 발생합니다.
파티 A가 프로젝트 지연을 초래했다.
계약 조건에 동의 한 기타 상황.
위의 경우 B 팀은 지연 내용, 소요 일수 및 비용을 5 일 이내에 감독 엔지니어에게보고해야하며 감독 엔지니어는 확인 및 회신을 위해보고를받은 후 5 일 이내에 A 팀에보고해야합니다. 건설 기간 동안 연장 일수와 비용을 결정하십시오. 감독 엔지니어가 기한 내에 회신하지 못하면 당사자 B의 요청이 당사자 A에 의해 확인 된 것으로 간주 될 수 있습니다.
위와 같은 이유로 프로젝트를 제 시간에 완료 할 수 없으며 당사자 B는 계약 위반에 대한 책임이 있습니다.
4. 시공 중지 : 필요할 경우 감독 엔지니어는 작업을 중단하고 24 시간 내에 특정 처리 의견을 B 조에 제출하도록 B 조에 통보 할 수 있으며, B 조는 감독 기술자의 요구에 따라 공사를 중단해야한다. 감독 엔지니어의 감독 의견을 이행 한 후, B 팀은 감독 프로젝트에서 작업 재개 통지를받은 후 건설을 계속할 수 있습니다.
작업 중지에 대한 책임이 B 군에있는 경우 작업 중단의 손실은 B 군에 의해 부담되어야하며 공사 기간 동안 연장되어서는 안된다. 감독 기술자의 지시가 잘못되었거나 작업 중지에 대한 책임이 A 국에있는 경우, B 국의 작업 중단의 경제적 손실은 A 국이 부담해야하며, 영향을받는 건설 기간은 그에 따라 연장되어야한다.
5. 사전 완료 : A 국이 사전에 프로젝트를 완료하기를 원할 경우, 계약 조건은 계약서의 특별 조항에 명시 될 수 있습니다.
만약 당사국이이 계약을 이행하는 동안 사전에 프로젝트를 완수 할 것을 요구한다면, B 국은 B 국과 협상을하고 조기 완료 협약서에 서명해야하며, B 협약에 따라 건설 진행 계획을 수정하여 감독 엔지니어에게보고하여 승인을 받아야한다.
6. 단계 건설 기간 : 단계 건설 기간 요구 사항이있는 경우 계약 특별 조항에 규정되어 있습니다.
제 10 조 건설기구 설계
1. 건설 조직 설계 제출 : B 팀은 계약 전문 분야에 명시된 기한 내에 검토를 위해 감독 기관에 건축 조직 설계를 제출해야한다. 건설 조직 설계의 주요 내용은 건설 진행 계획, 건설 과정 및 설명, 자재 공급 및 검사, 건설 현장 배치, 건설 품질 보증 조치, 건설 인력 구성, 건설 선박 장비 및 건설 안전 조치 및 건설 쌍을 포함해야합니다 환경 보호 대책 등
공사 진행 계획은 네트워크 도면 또는 주요 작업 단면도의 키 라인에 따라 조정되어야하며 매월 예상되는 작업량 및 이미지 진행 상황을 포함해야합니다.
2. 건설 조직 설계 승인 : 감독 엔지니어는 B 조 건설 조직의 설계를 수락 한 후 7 일 이내에 검토 의견을 제출하여 A 승인을 받아야하며, A는 검토 의견을 수령 한 후 7 일 이내에 신청서를 승인해야한다.
검토 및 승인시에 A 국이 의견 수정을 제안하면 B 국은 건설 기관 설계를 수정 보완하고 승인 의견을 수령 한 후 7 일 이내에 감독관에게 개정 및 보충 보고서를 제출해야하며 감독관이 확인한 후에 B 국은 확인 된 공사를 따라야한다. 조직 설계 조직 구성. 관리 감독자와 당사자 A가 위에 명시된 기한 내에 개정이나 승인을 제출하지 못하면 당사자 B의 건설 조직 설계가 당사자 A에 의해 승인 된 것으로 간주 될 수 있습니다.
3. 건설 진도 계획의 수정 : 감독 엔지니어가 프로젝트의 실제 건설 진행이 A 국이 승인 한 건설 진도 계획을 충족시키지 못한다고 생각하면 B 팀은 감독 엔지니어의 요구 사항에 따라 건설 진도 계획을 수정하고 건설 프로젝트가 계약 상 합의에 있음을 제안해야합니다. 건설 기간 동안 완료된 구체적인 조치는 감독 엔지니어에 의해 검토 된 후 이행되어야하며 승인을 위해 A 국에보고되어야한다.
제 11 조 품질 관리
1. 재료 및 장비 :
프로젝트에서 사용 된 자재와 장비는 당사자가 설계 및 기술 표준의 요구 사항에 따라 구매, 운반, 검사 및 보관해야한다. 다만 계약 당사자가 계약의 특수 조건에 따라 제공하기로 동의 한 경우는 예외로한다.
프로젝트에 사용 된 모든 재료 및 장비에는 제품 인증서가 있어야하며 엔지니어링 재료에는 해당 자격 수준을 갖춘 재료 검사 부서에서 발행 한 재료 인증서 또는 테스트 보고서가 있어야합니다.
자재 및 장비가 현장에 들어갈 때 B 팀은 감독 엔지니어에게 수락에 대해 통보해야하며, 감독 엔지니어는 재검사를 요청할 권리가있다 설계 및 기술 표준과 일치하지 않는 자재 및 장비는 수락을 거부 할 권리를 가지며 B 군에 의해 건설 현장에서 이송되어야한다. 자재 및 장비 설치 과정에서 감독 엔지니어는 언제든지 검사하고 검사 할 권리를 가지며 B 조는 필요한 도움을 제공해야합니다. 검사 결과 해당 재료 나 장비가 적합하지 않다고 판명 된 경우, 해당 자재 또는 장비 배치를 프로젝트에 사용할 수 없으며 B 팀은 해체, 수리 및 재 구입을 책임지고 모든 비용을 부담해야하며, 당사자 A는 이로 인하여 발생하는 모든 비용을 부담하여야하며, 이에 따라 공사 기간이 연장되어야한다.
A 당사자가 제공 한 자재 및 장비의 제품 품질 보증서 사본을 B 당사자에게 제출하고 A 당사자는 품질 보증을 제공해야합니다.
2. 품질 자체 검사 : 본 계약 프로젝트의 각 하위 항목 및 하위 프로젝트를 완료 한 후에 B 측은 품질의 자기 검열 및 품질의 자체 회복을 수행하고 재 작업으로 인한 비용으로 자체 재 작업하며 지연의 건설 기간은 주어서는 안된다. 내선을 통과 한 후 자체 검사 보고서를 감독 엔지니어에게 제출하고 감독 엔지니어에게 검사를 받아들이도록 알립니다.
3. 하위 프로젝트 품질 검사 :
주요 하위 프로젝트가 시작되기 전에 B 국은 부지에 들어온 자재, 장비 및 직원과 건설 프로세스를 감독 엔지니어에게보고해야하며, 시공 엔지니어는 작업을 시작하는 데 동의해야합니다.
이전 공정의 건설이 완료된 후, 감독 기술자에 의한 검사가 수락 된 후, B 군은 다음 공정의 건설을 수행 할 수있다.
건설 과정에서 B 팀은 감독 엔지니어 및 지정된 직원에 의한 자재 및 프로세스의 작동 검사를 언제든지 수락하고 감독 엔지니어의 지시에 따라 재 작업해야합니다. B 사에 의해 재 작업 및 공사 기간이 지연되는 경우 재 작업 비용은 B 사에 의하여 부담되어야하고 공사 기간 동안 연장되어서는 안되며 감독 기술자의 잘못된 지시로 인해 B 사의 경제적 손실이나 공사 기간이 지연되는 경우 A 사에 의해 부담되어야한다. 이에 따라 기간도 연장됩니다.
4. 숨겨진 프로젝트 수용 :
자체 검사를 통과하고 은폐 된 프로젝트의 자체 검사 기록에 서명 한 후 B 측은 은폐 된 프로젝트 승인 신청서를 작성하고 감독 엔지니어에게 적용 48 시간 전에 검사를 수락 할 것을 알립니다. 감독 엔지니어는 B로부터 통지를받은 후 48 시간 이내에 수락을 수락해야한다. 감독 엔지니어의 수락과 인수 기록 승인 후, B 그룹은 건설을 커버하고 계속할 수 있으며, 수락이 부적합한 경우 B 팀은 감독 엔지니어의 요구 사항에 따라 수정하고 다시 요구해야한다. 수락을 신청하십시오.
B 군이 경험이없는 영역을 감싸는 경우 감리 기술자는 탈피 또는 개방 검사를 요청할 권리를 가지며 B 군은 발생한 손실에 대해 책임을지며 감독관은 48 시간 동안 수락 신청 및 수락 통보를 수락하지 않을 경우, 파티 B가 자체 테스트를 통과 한 경우 자체 테스트가 가능합니다. 감독 엔지니어는 이후에 서명 절차를 확인하고 완료해야합니다.
감독 엔지니어가 서명하고 다루고 은폐 한 숨겨진 작품을 검토해야한다고 판단하면 B 팀은 검토에 도움을 줄 것입니다. 재검토 결과 품질이 인정된다면 당사국이 부담 한 모든 비용은 당사국이 부담하고 영향을받은 건설 기간은 연장한다. 검토 결과 품질이 부적합하다고 표시되면 당사국은 상기 조항에 따라 수리 및 재 수용하여 결과적으로 파티 B는 건설 기간 동안의 모든 경비 및 지체에 대해 책임을진다.
5. 시험 및 검사 : 시험 및 시험편은 기술 기준의 요구 사항에 따라 시험 또는 검사를위한 해당 자격 수준으로 검사 단위로 보내 져야하며, 시험 또는 검사 결과는 검토를 위해 감독 엔지니어에게 제출되어야한다. 감독 엔지니어가 필요하다고 판단 할 경우 재검사를 위해 검사 단위로 보낼 샘플을 지정할 권리가 있습니다.
6. 품질 수준 : 건설 품질은이 계약서에 명시된 기술 표준을 충족해야하며 품질 수준은 계약서 특정 조건에 동의해야합니다.
파티 B로 인해 프로젝트의 품질이 합의 된 수준에 미치지 못하면 당사자 A는 당사자 B에게 재 작업을 요청할 권리를 가지며 당사자 B는 재 작업 비용을 부담해야하며 공사 기간 동안 연장되지 않습니다. 재 작업 후 합의 된 수준에 도달하지 못하면 당사자는 보상에 대한 책임을진다. 당사자 A의 사유로 인해 프로젝트의 품질이 합의 된 수준에 미치지 못하면 당사자 B는 당사자 A의 요구 사항에 따라 재 작업하거나 수리해야합니다. 당사자 A는 재 작업 및 수리 비용을 부담하고 이에 따라 공사 기간을 연장해야합니다.
7. 품질 감독 :이 프로젝트의 품질 감독은 품질 감독국의 책임하에 있으며, A와 B는 모두 프로젝트 품질에 대한 감독과 검사를 받아 들일 것입니다.
제 12 조 계약 금액 및 지불
1. 계약 가격의 계산 및 지불 : 계약 프로젝트의 계약 방법 및 계약 가격의 계산 및 지불은 계약 특별 조항에 규정 된 방법에 따라 수행되어야한다.
2. 계약 가격 조정 : 계약 특별 조항에 달리 명시된 경우를 제외하고 계약 가격은 다음 상황 중 하나가 발생할 때 조정될 수 있습니다.
감독 엔지니어는 A 팀이 승인 한 엔지니어링 수량의 증가 및 감소와 설계 변경을 확인합니다.
국가 또는 지역 프로젝트 원가 관리 부서가 가격 및 요금 조정을 배포합니다.
비 당사자 B에 의해 발생한 물 공급, 정전 및 가스 중단이 일주일에 8 시간 이상 누적되어 갑이 손실을 입는 경우;
계약상의 추가, 뺄셈 또는 조정.
파티 B는 위와 같은 상황이 발생한 후 14 일 이내에 조정 사유와 조정 금액을 감독 엔지니어에게 통보해야한다. 감독 엔지니어는 B 팀으로부터 통지를받은 후 7 일 이내에 승인을 위해 A 팀에 확인하고보고해야한다. A 팀은 감독 엔지니어가 B 그룹으로부터 통지를받은 후 10 일 이내에 응답해야한다. 응답이 시간 제한 내에 응답되지 않으면 B 그룹의 요청이 파티 A가 승인합니다.
3. 프로젝트 선불 결제 : A 국은 계약의 특별 조건에 명시된 기한 및 금액에 따라 B 선급금을 지불하고 계약의 특수 조건에 명시된 시간 제한 및 비율에 따라이를 차감합니다. 만일 당사자 A가 계약에 따라 선급금을 지불하지 못하면 당사자 B는 사전 합의 된 선지급 금액의 도착 일로부터 10 일 후에 당사자에게 통고를 할 수 있습니다. 당사자가 통고를받은 후 필요한 금액을 지불하지 않으면 당사자는 10 일 통보 할 수 있습니다. 공사가 중단 된 후, A 국은 B 사가 지불 일로부터 지불해야 할이자를 지불해야하며 계약 위반 및 B 군의 작업 중지의 손실에 대한 책임을진다.
4. 엔지니어링 량의 확인 : 당사자 B는 계약의 특별 조항에 규정 된 기한에 따라 완성 된 프로젝트 수량 보고서를 감독 엔지니어에게 제출해야한다. 감독 엔지니어는 보고서를받은 후 3 일 이내에 서명을 검토합니다. 감독관이보고를받은 후 3 일 이내에 항의를하지 않으면 B 조에보고 된 금액은 감독관이 확인한 것으로 간주됩니다.
감독 기술자가 B 팀이보고 한 금액에 이의가있는 경우 B 팀은 감독 엔지니어가 완료된 프로젝트 수량을 확인하고 다시보고해야합니다. B 사가 감독 엔지니어에게 완료 된 프로젝트 수량을 확인하거나 재보고하지 않도록 요청하면 감독 기술자가 확인한 작업량이 우선한다.
5. 진행 지불 : 당사자 A는 감독 엔지니어가 확인한 작업량에 따라 계약의 특수 조건에서 합의한 시간과 방법에 따라 진행 비용을 지불해야한다. 계약에 의해 합의 된 지불 일로부터 10 일 이내에 지불하지 않으면 당사자는 당사자 A는 통지 통지서를 발행해야한다. 당사자 B는 통지서를받은 후 요구 사항에 따라 지불하지 않는다. 당사자 B는 통지가 제공된 후 10 일 후에 건설을 중지 할 수있다. 당사자는 지연 지급에 대한이자 및 채무 불이행과 B.
6. 건설을위한 연체료 : B가 B에 동의하고 이연 계약서에 사인을하면 A 국은 프로젝트 가격의 지급을 연기 할 수있다.
제 13 조 설계 변경
1. 당사자 A에 의해 제안 된 변경 사항 : 당사자 A가 프로젝트의 설계 변경을 제안하면 변경 계획을 검토를 위해 설계 단원에게 보내야한다. 설계 단원이 검토하고 승인 한 후에 감독관은 변경 통지를 B 군에게 보내야한다. B 군은 변경 계획에 따라 공사 계획을 수립하고 공사를 조직해야한다. 변화가 설계 규모 및 설계 표준의 변경을 수반하는 경우 사전에 B 국과 협의해야합니다.
2. 파티 B가 제안한 변경 사항 : 당사자 B가 제안한 설계 변경 사항은 감독 엔지니어가 승인하고 설계 부서에서 검토해야한다. 설계 팀이 신청서를 승인 한 후 A 팀의 승인을 얻어 구현할 수있다. 프로젝트 비용이 증가 또는 감소하거나 건설 변경 결과가 발생하면 당사자 A와 B는이를 처리하기 위해 협상해야합니다. 그러나 B 국은 건설의 촉진 또는 건설의 편의와 자기 간섭을 피하기 위해 B 국이 제안한 변경 사항을 부담해야하며 추가 비용은 B 국이 부담해야한다.
3. 설계로 인한 변경 : 공사 도중 잘못된 설계 도면 또는 지질 학적 조건 및 대형 설계 또는 기타 심각한 부당한 설계가있는 경우 감독 엔지니어는 3 일 이내에 처리 의견을 제출해야합니다. 파티 B가 수정 된 도면을 입수 한 후 감독관의 지시에 따라 공사를 조직하고 추가 비용은 A 국이 부담하며 지연된 공사 기간은 연장됩니다.
4. 변경 가격 결정 : 위의 변경 사항이 발생하면 다음과 같이 변경 프로젝트의 단가와 가격을 계산하십시오.
계약에서 변경 프로젝트에 적용 할 수있는 단가는 이미 계약서에있는 단가에 따라 계산됩니다.
계약의 변경 프로젝트와 비슷한 단가가 있으며 단가는 단가에 따라 결정됩니다.
계약에 적용 가능하고 유사한 단가가없는 경우, 단 A와 단 B는 단가를 변경하는 데 동의합니다.
기타 계산 방법은 계약 별 조건으로 합의되었습니다.
당사자 A는 양 당사자가 합의한 시간 내에 위의 방법에 따라 가격을 변경하고 검토를 위해 감독 엔지니어에게보고하고 당사자 A의 동의 후에 계약 가격 및 완료일을 조정하고 당사자 A가 당사자 B가 제안한 변경안에 동의하지 않을 경우 조정해야합니다. 가격은 당사자 B가 제안한 후 14 일 이내에 당사자 B와 협의해야하며 협상이 실패하면 양 당사자는 결정을 프로젝트 원가 관리 부서에 제출할 수있다.
제 14 조 양도 및 외주
1. 양도 :이 계약은 일단 서명되면 양도 할 수 없습니다.
2. 외주 :
이 계약 프로젝트의 주요 프로젝트에는 포인트 패키지가 없습니다.
하위 프로젝트의 일부를 하도급 (subcontracted)해야하는 경우, 당사자 A의 동의를 얻어야합니다. B 군은 하도급 계약서 사본을 A 조에 제출해야한다.
파티 B는이 계약에 대한 모든 책임과 의무를 하청 계약의 영향을받지 않습니다. 감독 엔지니어는 하청 계약의 건설 품질, 건설 안전 및 공사 진행 상황을 감독 할 권리가 있습니다. 하도급업자의 계약 불이행 및 과실은 계약 위반 및 당사자의 과실로 간주됩니다.
제 15 조 건설 안전
1. 건설 안전 책임 : B 국은 국가 및 관련 부서의 규정에 따라 건설 현장 요원 및 선박 기계의 건설 안전 관리를 강화하고 대만의 화재 방지, 폭발 예방, 홍수 예방 및 도난 방지를위한 엄격한 안전 보호 조치를 건설 현장에서 취해야한다. 비 효과적인 조치 및 발생한 비용으로 인한 사고에 대한 책임.
2. 안전 사고 처리 : 건설 현장에서 주요 사고가 발생할 경우 B 부서는 즉각적인 조치를 취함과 동시에 A 부서 및 감독 엔지니어에게 관련 부서에 즉시보고하고 A 부서 및 감독 엔지니어에게 알려야합니다 .A 팀은 구조에 필요한 조건을 제공해야합니다.
3. 안전 대책 : 고압선, 물, 수중 및 지하 파이프 라인, 가연성, 폭발 위험 지역 및 유해한 환경에서 B 군이 일할 때 건설 전 안전 예방 조치가 제안되어야한다. 감독 기술자의 검토를 거친 후에 당사자 A 파티 B가 부담해야하는 보안 책임을 포기하지 않기로 동의합니다. 보호 조치 비용은 계약의 특수 조건에 달리 규정되어 있지 않는 한 B 군이 부담해야하며, 건설 과정 중에 외부 조건의 변화로 야기 된 안전 조치 비용은 A 국에 의해 별도로 지급되어야한다.
제 16 조 보험
1. 엔지니어링 보험 :이 프로젝트의 "건설 엔지니어링 모든 위험 및 제 3 자 책임 보험"에 대한 보험은 계약 별 조건으로 규정됩니다.
2. 직원, 선박 장비 보험 : B 팀은이 프로젝트의 건설 인력 및 선박 장비에 대한 보험을 책임집니다.
제 17 조 불가항력
1. 자연 재해 : 계약 관련 조항에서 합의 된 수준 이상의 자연 재해 또한 불가항력입니다.
2. 손해보고 : 불가항력 발생 후 갑은 손실을 최소화하기위한 조치를 즉시 취하고 당사자와 감독 엔지니어에게 24 시간 이내에 손해를 알리고 손실, 청소 및 수리 비용 및 건설 기간을 7 일 이내에 당사자 A 및 감독 엔지니어에게보고해야한다. 지연된 보고서.
3. 비용 분담 : 불가항력 발생으로 인해 발생하는 다음 비용은 양 당사자가 부담해야합니다.
프로젝트 자체의 손해는 당사자 A가 부담한다.
인원 사상자는 각자의 책임을진다.
갑 B는 B 갑의 장비, 선박 및 기계의 손상을 책임진다.
4. 손해 배상 : 불가항력으로 인해 프로젝트가 중단되거나 손상된 경우 당사자 A와 당사자 B는 당사자의 협상 후에 합당한 보상을 제공해야하지만 부당한 당사자의 예방 조치로 인한 손실은 포함되지 않으며 본 조 3 항에 명시된대로 당사자 B가 부담해야합니다. 비용. 청소 및 수리 작업에 대한 책임과 필요한 경비는 보충 합의서 또는 공동 메모에 서명하기 위해 두 당사자가 서명해야합니다.
제 18 조 완료 수락 및 합의
1. 인수 신청 : B 팀은 프로젝트 완료 및 완료 승인 조건 완료 후 7 일 이내에 프로젝트 완료 승인 신청 보고서 및 프로젝트 완료 데이터를 A 및 감독 엔지니어에게 제출해야합니다. 감독 엔지니어는 승인 신청서와 완료 자료를받은 후 7 일 이내에 신청서를 검토하고, 검토 의견을 제출하고 승인을 위해 당사자에게보고해야한다. 프로젝트 및 완료 데이터가 요구 사항을 충족하는 경우 A 측은 신청 보고서를받은 후 14 일 이내에 수락을 구성해야하며 프로젝트 또는 완료 데이터가 요구 사항을 충족시키지 못하면 B 또는 관리 엔지니어는 합리적인 요구 사항에 따라 프로젝트 또는 완료 데이터를 보완하거나 보완해야합니다. 그리고 수락을 다시 신청하면, 건설 기간의 결과 비용 및 지연은 B 조의 책임이된다. 관리 감독자 또는 당사자 A가 계약서에 명시된 기한 내에 프로젝트 및 완료 자료의 승인을 검토 및 조직하지 못한 경우 이로부터 발생하는 경제적 손실은 A 당사자가 부담해야하며 그에 따라 공사 기간이 연장되어야한다.
2. 수락 프로그램 :
당사자 A는 접수 시간을 결정하고 완료를 위해 당사자 B가 제출 한 신청 보고서 및 완료 자료에 따라 관련 당사자에게 통보해야한다.
A 측은 계약 단위에 따라 프로젝트 구축의 모든 측면을 검토하고 프로젝트 관리, 설계, 건설 및 감독에 대한 관련 부서의 보고서를 청취하고 프로젝트 완료 데이터를 검토하고 프로젝트를 점검하고 프로젝트를 종료하거나 존재할 수있는 관련 부서를 조직합니다 의견을 제기하는 문제;
품질 감독 국은 프로젝트의 품질 수준을 평가합니다.
경험이 받아 들여지면, 양 당사자는 프로젝트 핸드 오버 절차를 처리 할 것이다.
프로젝트 수락은 자격이 있고, 완료일은 당사자가 완료 승인을 위해 신청서를 제출 한 날짜이며 완료 수락을 충족시키기 위해 수정해야하는 프로젝트는 완료 날짜이고 완료 날짜는 A의 수락 및 수락 날짜가됩니다.
3. 현장 청소 : 프로젝트가 완료되고 승인 된 후, B 국은 A 국의 다른 요구 사항에 추가하여 계약 조건에 명시된 시간 제한 및 요구 사항에 따라 건설 현장을 청소하고 대피해야한다. 그렇지 않으면, B 국은 A 국에 계약 관련 조항에 따라 관련 수수료를 지불하도록 지시해야한다.
4. 완료 정보 : 계약서의 특별 조항에 달리 규정 된 경우를 제외하고, B 군에 의해 제출 된 완료 자료는 다음의 주요 내용을 포함해야하며, 완료를 위해 제출 된 사본 수는 계약서상의 조건으로 합의된다.
완성 된 도면 및 자료;
프로젝트 품질 자체 평가 보고서;
무대 수용 및 숨겨진 프로젝트 수용 데이터
엔지니어링 재료 및 장비 시험 및 검사 자료;
정착 및 변위 관측 데이터;
완성 된 프로젝트의 전체 척도 측정 보고서;
건설 보고서;
완료 결산 보고서.
5. 완료 정산 :
완료 승인이 통과 된 후, B 국은 정산 및 완료를 위해 30 일 이내에 A 국에 정산 보고서를 제출해야한다. A 국은 결제 보고서를받은 후 14 일 이내에 검토 및 확인하고 확인 후 7 일 이내에 B 국에 지불해야하며 B 국은 결제 보고서를받은 후 14 일 이내에 검토 및 확인하지 않으면 B는 합의 보고서는 A 국에 의해 확인 된 것으로 간주된다.
당사자 A는 결산 보고서를 확인한 후 7 일 이내에 당사자에게 공사비를 납부하지 않으며, 정산 보고서 확정 후 8 일째부터 공사의 이자율로 프로젝트의 연체료에 대한이자를 은행의 계획되지 않은 대출금에 납부하여야한다. 책임.
제 19 조 프로젝트 보증
1. 보증 기간 : 보증 기간은 프로젝트가 완료된 날로부터 시작됩니다. 유압 공학 보증 기간은 1 년입니다. 준설 프로젝트에는 보증 기간이 없으며 다른 프로젝트의 보증 기간은 특별 약관에 명시되어 있습니다. 단계 수락 프로젝트의 보증 기간은 단계 수락 완료 날짜부터 계산됩니다.
2. 보증 책임 : 당사자 B는 프로젝트 보증 기간 동안 당사자가 야기한 기술적 결함 또는 손해를 수리 할 책임이 있으며 당사자 B는 수리 비용을 부담해야합니다. 파티 B는 파티 A 또는 다른 비당 B 이유의 부적절한 사용으로 인해 수리를 돕고 A는 비용을 부담해야합니다.
3. 재 작업 : 보증 기간 동안 B는 수리 통지를받은 후 14 일 이내에 수리를 시작해야하며 수리 통지를받은 후 14 일 이내에 수리를 완료해야합니다. 그렇지 않으면 A는 다른 장비 또는 직원을 위탁 할 권리가 있습니다. 수리 비용은 B 군이 부담해야한다.
4.保修金:保修金的數額在契約專用條款中約定。甲方應在保修期滿後7天內,將保修金和按契約專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
1.爭議:雙方在執行契約過程中發生爭議時,應協商解決或提請主管部門調解,或協商及調解無效,可選用以下方式之一處理:
向有管轄權的契約仲裁機構申請仲裁;
向有管轄權的人民法院起訴。
爭議發生後,除雙方均同意停工外,雙方都應繼續履行契約,否則視為違約。
2.違約:任何一方不按契約履行自己的責任和義務,均為違約。違約方應對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使契約不能履行時,另一方可要求中止或解除契約,但應提前14天通知違約方,由此造成的經濟損失由違約方承擔。
3.索賠:因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發生時,乙方可按以下規定向甲方索賠:
在要求索賠的事件發生後21天內,向甲方提交索賠申請。
在提出索賠申請後14天內,向甲方提交索賠報告,詳細說明索賠理由,提供同期記錄副本或其他可靠證據,並列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。
甲方接到索賠報告後14天內,及時進行調查並對索賠資料進行審核,並有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料後28天內,甲方應給予乙方明確答復。並將確認的索賠款額列入甲方付款計畫。
若乙方未能按上述規定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料,甲方可不予受理。如果甲方未在上述規定的期限內進行審核或確認,視為乙方索賠要求已被甲方確認。
若乙方對甲方的答復有抗告,可按本條第1款執行。
若甲方授權監理工程師對索賠事件進行審核,應在契約專用條款中說明,但上述規定的索賠時限不變。
4.賠償:發生下述情形之一時,甲方可按契約專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
施工質量達不到契約專用條款約定等級;
因乙方原因延誤了施工期;
施工中因乙方原因造成工程重大損失。
第二十一條獎勵
1.獎勵:除契約專用條款另有約定外,符合下述情況之一時,甲方可按契約專用條款中約定的標準和方法,給予乙方獎勵。
工程施工質量高於契約專用條款約定的等級;
按甲方要求提前竣工。
第二十二條契約的中斷與終止
1.契約中斷:由於政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建,使契約不能繼續履行,視為契約中斷。契約中斷後,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件,並按契約約定支付已完工程價款和賠償乙方因契約中斷所造成的直接經濟損失。
2.契約終止:本契約在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢後,除有關保修條款外,其他條款終止。保修期滿,甲乙雙方結清保修金後,保修條款終止。
三、契約專用條款
契約專用條款是對契約通用條款的補充、完善或具體化。應對照契約通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果契約通用條款與契約專用條款之間有不一致之處,以契約專用條款為準。
第一條詞語定義
第二條契約檔案
1.契約檔案:
契約組成和解釋次序的補充或變更。
2.設計檔案:
甲方提供設計檔案的份數;
乙方負責部分設計時,提交設計檔案時間、份數。
第三條契約範圍
1.契約範圍:列出本契約範圍內的工程地點、內容、規模、建築物的尺度,建築物的結構型式,並明確契約範圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業的施工內容。
第四條技術標準
2.技術標準的替代:
適用於本工程的其他技術標準及套用範圍。
第五條語言、法規和聯系方式
1. 언어 :
輔助語言。
2.法規:
其他適用法規。
第六條甲方的責任
1.提供場地條件:
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
2.提供水電與交通條件:
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間,甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
4.提供技術資料:
甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。
第七條乙方的責任
1.施工準備:
為本工程配備的主要施工船機和設備的規格、數量及到達現場的時間。
4.提供條件:
為監理工程師提供的條件清單。
第八條工程監理
1.工程監理:
監理單位名稱。
2.監理工程師:
監理工程師的職責和許可權。
第九條施工期
1.開工:
乙方提交開工申請報告的時限。
發布開工令的時限。
3.施工期延長:
施工期可以延長的其他情況。
6.階段工期:
階段工期的要求。
第十條施工組織設計
1.施工組織設計的提交:
乙方提交施工組織設計的時間。
第十一條質量控製
1.材料與設備:
甲方提供材料與設備的清單及供應方式。
추천 기사
인기있는 기사
- 청도 건설 프로젝트 건설 계약
- Weibo의 유명한 말
- 건설 기술 조사 계약
- 좋은 문장 발췌 2019
- 우주 분위기 문구
- 임시 벽 건설 계약
- 건설 공사 위탁 감독 계약 (중국어 및 영어)
- 고맙게 여기는 엄마의 말
- 건설 프로젝트 철거 주택 계약 (공식 모델
- 비 주류 문장 2019
- 철학적 단어 2019
- 고민 된 문장 2019
- 부모 사랑
- 안심 한 단어들
- 법적 맥심
- 내가 아버지에게 말했던 것 2019
- 건설 프로젝트 건설 계약 (일반)
- 춘절 축복
- 2014 동기 부여 문구
- 현무식 가족 인상 문장
- 팀 건설 계약 (건설 팀)
- 수질 보전 및 수력 토목 공학 건설을위한 계약 조건
- 동기 부여 직원
- 실패를 두려워하지 않는다.
- 생활 모토
- 2019 년을 격려하십시오
- 축복의 문구
- 부동산 담보 대출 계약
- 건설부, 산업 통상부
- 교사의 유명한 단어 존경