건설 프로젝트 계약 시범 텍스트 (5)

33.6 계약자의 계약자가 프로젝트의 정산 가격을 분쟁하는 경우, 계약 조건은 일반 거래 조건 제 37 조에 따라 처리되어야한다.

34, 품질 보증

34.1 계약자는 법률, 행정 법규 또는 프로젝트 보증의 품질에 관한 주정부의 규정에 따라 계약자에게 인도하기 위해 사용 된 프로젝트에 대해 품질 보증 책임을진다.

34.2 품질 보증 업무의 이행. 계약자는 프로젝트가 완료되고 승인되기 전에 계약자에게이 계약의 보조 파일로서 품질 보증서에 서명해야한다.

34.3 품질 보증의 주요 내용은 다음과 같습니다.

품질 보증 프로젝트의 내용 및 범위;

품질 보증 기간;

품질 보증 책임;

품질 보증을위한 지불 방법.

X. 불이행, 청구 및 분쟁

35, 기본값

35.1 계약자의 채무 불이행 다음과 같은 경우 발생합니다.

본 일반 조항 24 조에 언급 된 고용주는 프로젝트 선급금을 제때 지불하지 않습니다.

일반 거래 조건 제 26.4 항에 언급 된 계약자는 계약에 따라 공사비를 지불하지 않으므로 공사가 실패 할 수 있습니다.

본 일반 조항 조항 33.3에 언급 된 고용주는 정당한 이유없이 프로젝트의 정산 가격을 지불하지 않습니다.

계약자가 계약상의 의무를 이행하지 않거나 계약에서 합의한 의무를 수행하지 못한 기타 상황.

계약자는 계약 위반에 대한 책임을지고, 계약 위반으로 인해 계약자에게 초래 된 경제적 손실을 보상하며, 공사 기간의 지연을 지연해야한다. 양 당사자는 계약자가 손해에 대해 계약자가 보상하는 손해 산정 방법 또는 손해 계산 금액 또는 계산 방법을 특별 약관에 명시해야한다. 35.2 도급업자가 불이행 한 경우. 다음과 같은 경우 발생합니다.

본 일반 조건의 14.2 절에 언급 된 이유는 계약서에 동의 한 계약자의 사유 또는 엔지니어의 동의 연장으로 인해 완료되지 않아야한다.

계약자의 사유로 인해 본 일반 조건의 15.1 항에 언급 된 프로젝트의 품질이 계약서에서 합의한 품질 기준을 충족시키지 못한다.

계약자가 계약상의 의무를 이행하지 않거나 계약에서 합의한 의무를 이행하지 않는 기타 상황.

계약자는 계약 위반으로 인해 책임을 져야하며 계약 위반으로 인한 계약자의 손실을 보상해야합니다. 계약 당사자는 계약자의 손실 또는 청부업자가 손해를 지불하는 금액을 보상하기 위해 계약자가 특별하게 계산 방법을 규정해야한다.

35.3 한 당사자가 계약을 위반하고 상대방이 채무 불이행 당사자에게 계약 이행을 계속 요청하면, 채무 불이행 당사자는 위에 언급 된 계약 위반 의무를 이행 한 후에도 계약을 계속 수행해야한다.

36. 청구권

36.1 청구가 상대방과 제기 될 때 합법적 인 청구에 대한 이유가 있어야하며 청구 당시 유효한 증거가 있어야합니다.

36.2 계약자는 계약자가 부담해야하는 계약 및 기타 상황에 따라 의무 또는 오류를 이행하지 않아 공사 기간이 지연되고 계약자는 계약자의 계약 가격 및 기타 경제적 손실을 제 시간에받지 못한다. 다음 절차에 따라 고용주에게 서면으로 요구하십시오 :

클레임 사건 발생 후 28 일 이내에 엔지니어에게 요청 사실을 알리십시오.

보상 청구 의사 표시 통보 후 28 일 이내에 엔지니어는 공사 기간 연장 및 경제적 손실 보상을위한 청구 보고서 및 관련 정보를 제출해야합니다.

엔지니어는 청구 보고서와 계약자가 제출 한 관련 정보를받은 후 28 일 이내에 답변을하거나 계약 원인과 증거를 추가로 보완하도록 요청합니다.

엔지니어는 청구 보고서와 계약자가 제출 한 관련 정보를받은 후 28 일 이내에 응답하지 않거나 계약자에게 추가 요청을하지 않았으며 승인은 승인 된 것으로 간주됩니다.

청구 사건이 계속되는 경우 계약자는 엔지니어에게 단계별로 청구권을 제기해야하며 청구 종료 후 28 일 이내에 엔지니어에게 관련 정보 및 최종 청구 신고서를 보냅니다. 클레임 응답 절차는 규정과 동일합니다.

36.3 계약자는 계약에 따라 의무 또는 오류를 이행하지 않아 계약자에게 경제적 손실을 초래한다. 계약자는 제 36.2 조에서 정한 기한 내에 계약자에게 청구 할 수있다.

37. 분쟁

37.1 계약자의 계약자는 계약 이행에있어 분쟁을 가지고 있으며, 관련 관할 부서에 조정을 요구하거나 중재 할 것을 요구할 수있다. 양 당사자가 중재, 중재 또는 중재를 중재하지 않는 경우 양 당사자는 특별 약관에 따라 분쟁을 해결하기 위해 다음과 같은 방법으로 합의 할 수 있습니다. 첫 번째 해결 방법 : 두 당사자가 중재 합의에 도달하고 합의 된 중재위원회에 중재를 신청합니다.

두 번째 해결책은 관할권이있는 인민 법원에서 소송을 제기하는 것입니다.

37.2 분쟁 발생 후 양 당사자는 다음 조건이 발생하지 않는 한 건설 지속성을 유지하고 완료된 프로젝트를 보호하기 위해 계약을 계속 수행해야한다.

일방적 인 계약 위반으로 계약이 이행되지 않았고 당사자들은 공사를 중단하기로 합의했습니다.

중재는 두 당사자가 건설을 중단하고 수락해야합니다.

중재 기관은 건설 중지를 요청했다.

법원은 공사가 중단되도록 요청했다.

일레븐, 기타

38, 엔지니어링 하도급

38.1 계약자는 계약 조건에 따라 계약 된 프로젝트의 일부를 하도급하고 하청 계약을 체결한다. 계약자는 계약자의 동의없이 계약 된 프로젝트의 어떠한 부분도 하청하지 않아야한다.

38.2 계약자는 계약자가 계약 한 모든 작업을 다른 사람에게 하청하지 않아야하며, 계약 한 모든 작업을 다른 사람에게 하청하지 않아야한다.

38.3 프로젝트 하도급 계약자는 계약자에게 어떠한 책임이나 의무도 면제해서는 안된다. 계약자는이 계약의 이행을 보장하기 위해 하도급 현장에서 해당 관리 인력을 배치해야한다. 하도급 계약의 위반 또는 과실로 인해 프로젝트가 손상되거나 계약자에게 다른 손실을 초래할 수 있으며 계약자는 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 져야합니다.

38.4 하청 된 프로젝트 가격은 계약자와 하도급자가 해결해야한다. 고용주는 계약자의 동의없이 하청 업체에게 어떠한 형태의 작업도 지불해서는 안됩니다.

39, 불가항력

39.1 불가항력은 전쟁, 혼란, 공기 또는 기타 비 계약자 계약자의 낙하물, 화재 및 특별 규정에 명시된 바람, 비, 눈, 홍수 및 지진과 같은 자연 재해로 인한 폭발을 포함합니다.

39.2 불가항력 사태가 발생한 후 계약자는 생산 조건 하에서 가능한 한 신속하게 손실을 줄이기 위해 엔지니어에게 즉시 통보해야하며 계약자는 계약자가 조치를 취할 수 있도록 도와야한다. 불가항력 사태 발생 후 48 시간 이내에 계약자는 엔지니어에게 파손 및 손실 및 청소 및 수리 비용을 추정합니다. 불가항력 사태가 계속 발생하고 계약자는 희생자를 7 일마다 엔지니어에게보고해야합니다. 불가항력 사태가 끝난 후 14 일 이내에 계약자는 공식 보고서와 청소 및 수리 비용에 대한 관련 정보를 엔지니어에게 제출합니다.

39.3 불가항력 사태로 인한 비용 및 지연은 양 당사자가 다음과 같이 부담한다.

공사 자체로 인한 손해, 공학적 손해로 인한 제 3 자 사상자 및 재산 손실, 공사 현장으로 이송되는 자재 및 장비의 손상은 계약자가 부담해야합니다.

계약자의 사상자는 계약자가 책임지는 부서의 책임이며 해당 비용을 부담해야한다.

계약자는 계약자의 기계 장비에 손상을 입히고 작업 중단을 겪어야한다.

작업 중지 기간 동안 계약자는 건설 현장에 남아 있기 위해 엔지니어가 요구하는 관리 인력 및 보안 요원의 경비를 지불해야한다.

프로젝트 청소 및 수리 비용은 계약자가 부담해야합니다.

따라서 건설 기간의 지연은 연기 될 것입니다. 39.4 계약 당사자가 계약 이행을 연기 한 후에 불가항력이 발생하는 경우, 지연 수행자의 해당 책임을 면제 할 수 없습니다.

40 세, 보험

40.1 프로젝트가 시작되기 전에 계약자는 건설 프로젝트와 건설 현장에서 자영업자를위한 보험과 제 3 자 직원의 생명과 재산을 지불하고 보험료를 납부해야한다.

40.2 프로젝트 및 장비 설치에 사용 된 자재를 건설 현장에 선적 한 후 계약자는 보험을 취급하고 보험료를 납부해야한다.

40.3 계약자는 관련 보험 문제를 계약자에게 위임 할 수 있으며, 비용은 계약자가 부담해야한다.

40.4 계약자는 인사 운영의 위험에 처한 직원을 위해 우발적 인 상해 보험을 취급하고 건설 현장의 자영업 인력과 건설 기계 및 장비의 생명과 재산에 대한 보험을 제공하고 보험료를 납부해야한다.

40.5 피보험자 사건 발생 당시 계약자의 계약자는 손실을 예방하거나 줄이기 위해 필요한 조치를 취할 책임이있다.

40.6 특정 보험 내용 및 관련 책임 사항, 계약자 계약자는 특별 약관에 동의했다.

41. 보증

41.1 계약자는 계약을 완전하게 이행하기 위해 다음 보증을 서로 제공해야한다.

계약자는 계약자에게 성능 보증을 제공하고 계약에 따라 프로젝트 가격을 지불하며 계약에 명시된 기타 의무를 이행합니다.

계약자는 계약자에게 이행 보증금을 제공하고 계약에 따라 의무를 이행합니다.

41.2 당사자가 불이행 한 후에 상대방은 제 3자가 해당 책임을 제공하도록 요구할 수있다.

41.3 계약자의 계약자는 특별 조항 이외에이 계약서의 보조 파일로서 보증인과 보증 계약을 체결해야한다.

42. 특허 기술 및 특수 프로세스

42.1 계약자가 특허 기술 또는 특수 기술의 사용을 요청하는 경우 계약자는 해당 신고 절차를 처리하고 신고, 시험 및 사용 비용을 부담해야하며 계약자가 특허 기술 또는 특수 기술을 사용하기를 제안하면 엔지니어의 승인을 얻어야하며 계약자는 신고 절차를 담당해야한다. 관련 비용을 부담하십시오.

42.2 특허 기술이 타인의 특허권을 무단으로 침해하는 경우, 책임자는 법에 따라 해당 책임을진다.

43. 문화 유물과 지하 장애물

43.1 건설 중 고대 무덤, 고대 건축 지 및 기타 문화 유물 및 화석 또는 고고 학적 또는 지질 학적 연구 가치를 가진 기타 물품을 발견 할 경우 계약자는 현장을 즉시 보호하고 엔지니어에게 서면으로 4 시간 이내에 알려야한다. 서면 통보 후 24 시간 이내에 현지 문화재 관리 부서에보고하고 계약자 계약자는 문화재 관리 부서의 요구 사항에 따라 적절한 보호 조치를 취해야합니다. 계약자는 발생한 비용을 부담하고 지연을 지연합니다.

그것이 은폐되어보고되지 않은 것으로 판명되면 문화 유물이 손상되고 책임자는 법에 따라 해당 책임을진다. 43.2 건설에 영향을 미치는 지하 장애물이 건설 중일 때 계약자는 8 시간 이내에 서면으로 엔지니어에게 통보하고 폐기 계획을 제안해야하며 엔지니어는 폐기 계획을 수령 한 후 24 시간 이내에 수정 계획을 승인하거나 제안해야한다. 계약자는 발생한 비용을 부담하고 지연을 지연합니다.

발견 된 지하 장애물에 기득권이있는 경우 계약자는 관련 부서에 공동 처분을보고해야한다.