Fan Wen Daquan > 계약 모델 > 건설 엔지니어링 계약 모델

건설 프로젝트 하도급


1 부 합의문

계약자 : _______________________

외주 업체 : _______________________

"중화 인민 공화국의 계약법", "중화 인민 공화국의 건축법"및 기타 관련법 및 행정 규정에 따라 평등, 자발성, 공정성 및 선의 원칙을 준수해야합니다 계약자가 건설 일반 계약에 서명 한 사실을 고려하여 계약자 및 하청 계약 당사자들은 하도급 프로젝트의 건설에 관한 합의에 도달하고이 계약을 체결했다.

I. 외주 프로젝트 개요

외주 프로젝트 이름 : _______________________

외주 프로젝트 위치 : ______________________

외주 프로젝트 계약 범위 : __________________

둘째, 하청 계약 가격

금액 : 자본금 : RMB _____________ 위안, 소문자 : ______________ 위안.

셋째, 건설 기간

시작일 :이 하청 프로젝트는 _______ 년 _______ 개월 _______에 시작될 예정입니다.

완료 날짜 :이 하청 프로젝트는 ______ 월 _______ 월에 완료 될 예정입니다;

계약 기간의 총 달력 일수는 _______ 일입니다.

넷째, 프로젝트 품질 표준

이 하도급 프로젝트의 품질 기준은 다음과 같이 합의됩니다 : ____________________________

5. 하청 계약을 구성하는 파일에는 다음이 포함됩니다.

1.이 계약서;

2. 입찰에서이기는 통지;

3. 외주 업체의 견적.

4. 총 패키지 계약 엔지니어링 가격을 제외한 총 패키지 계약 파일.

5.이 계약서의 특별 조항.

6.이 계약의 일반 조건.

7.이 계약의 건설 표준, 도면 및 관련 기술 파일

8. 계약 이행 중에 계약자와 하청 계약자가 동의 한 기타 서면 파일.

6.이 협정의 단어의 의미는이 협약 제 II 부의 공통 조항에 주어진 의미와 동일하다.

7. 하도급 계약자는 계약 기간 및 품질 기준에 따라이 계약의 첫 번째 조항에 명시된 작업을 완료하고 품질 보증 기간 동안 보증 책임을진다는 것을 계약자에게 약속합니다.

8. 계약자는 하도급업자에게 계약서에 명시된 계약 한도 및 방법에 따라 본 계약 제 2 조에서 합의한 계약 가격 및 기타 지불해야 할 금액을 지불 할 것을 약속합니다.

9. 하도급 계약자는 일반 계약에서 하도급 프로젝트와 관련하여 계약자의 모든 의무를 이행하고 하도급 프로젝트 계약을 수행하고 하도급 프로젝트의 품질을 보장하기 위해 계약자의 공동 책임을 수행 할 것을 계약자에게 약속합니다.

계약의 유효성

계약 체결 시간 : _______ 년 _______ ____ 일

계약 장소 : ____________________________

이 계약은 양 당사자가 합의한 후에 발효됩니다.

계약자 : __________ 하청 업체 : __________

거주지 : ____________________ 거주지 : ____________________

법정 대리인 : ______________ 법정 대리인 : ______________

변호사 : ______________ 변호사 : ______________

전화 번호 : ____________________ 전화 번호 : ____________________

팩스 : ____________________ 팩스 : ____________________

예금 은행 : ________________ 예금 은행 : ________________

계좌 번호 : ____________________ 계좌 번호 : ____________________

우편 번호 : ________________ 우편 번호 : ________________

제 2 부 일반 조건

I. 단어 정의 및 계약 파일

단어 정의

특별 약관에 달리 동의되지 않는 한, 다음 조건은 본 약관에 정의 된 내용을 포함합니다 :

1.1 일반 조항 : 법, 행정 규정 및 건설 프로젝트의 요구 사항을 기반으로 하청 공사에 일반적으로 사용됩니다.

1.2 특별 조항 : 법률 및 행정 규정의 규정에 따라 실제 프로젝트 관행과 결합되고 협상을 통해 합의에 도달 한 계약자 및 하도급인의 조항은 일반 조건의 구체화, 보완 또는 수정입니다.

1.3 고용주 (Employer) : 프로젝트 계약자의 자격과 일반 계약의 계약에 따라 프로젝트 가격을 지불 할 수있는 당사자 및 당사자의 자격을 취득한 법적 상속인을 의미합니다.

계약자 (Contractor) : 계약자가 수락하고 일반 계약의 계약에 동의 한대로 프로젝트의 일반 계약자의 자격을 가진 당사자와 당사자의 자격을 취득한 법적 상속인을 의미한다.

1.5 하도급 계약자 : 하도급 계약에 동의 한 당사자의 자격을 취득한 합법적 인 상속인과 프로젝트를 하도급 할 자격이있는 계약자가 수락 한 당사자를 의미합니다.

1.6 일반 계약 엔지니어링 (General contract engineering) : 계약자와 계약자가 일반 계약서에서 합의한 계약 범위 내의 프로젝트를 말한다.

1.7 외주 공사 (Subcontracted works) :이 계약서 계약에서 계약자와 하도급업자가 동의 한 하청 계약의 범위에 속하는 공사를 말한다.

1.8 엔지니어 : 일반 계약서에 명시된 프로젝트 감독 단위가 지정한 엔지니어 또는 계약자의 대표자를 말하며 계약자와 계약자는 일반 계약의 특수한 조건으로 특정 신원 및 권한을 명시합니다.

1.9 프로젝트 매니저 : 건설 계약을 담당하는 계약자 대표, 일반 계약 및 본 계약의 이행을 일반 계약 계약의 특수한 조건 및 본 계약의 특수 조건에 명시된 것을 말한다.

1.10 외주 프로젝트 관리자 : 외주 계약의 특별 조항에서 외주 업체가 지정한 외주 계약의 건설 관리 및 수행을 담당하는 담당자를 의미한다.

1.11 일반 계약 (General contract) : 계약자와 계약자간에 체결 된 일반 계약서로 계약서, 일반 조건 및 특별 조항으로 구성됩니다.

1.12 일반 계약 조항 (General contract clause) : 계약자와 계약자가 합의한 특별 조건은 물론 중화 인민 공화국 건설부와 산업 통상부가 1999 년에 발표 한 "건설 프로젝트 건설 계약"의 건설 계약의 일반 조건을 말한다. .

1.13 하도급 계약 : 계약자와 하청 계약자간에 체결 된 건설 전문 하도급 계약으로 계약, 일반 조건 및 특별 조건으로 구성됩니다.

1.14 엔지니어링 건설 표준 : 하도급 프로젝트와 관련된 엔지니어링 건설 표준 및 계약자가 확인한 건설 표준 수정 또는 추가 사항을 참조하십시오.

1.15 도면 : 일반 계약 계약 및 하도급 계약의 요구 사항에 따라 계약자가 제공 한 모든 도면, 계산, 지원 지침 및 관련 기술 정보를 참조하십시오.

1.16 견적 : 하도급 계약에 따라 하도급 프로젝트 완료를 위해 하도급업자가 계약자에게 제출 한 하도급 견적서를 의미합니다. 계약자가 입찰을 통해 하도급 업체를 결정할 때, 견적은 낙찰 통지서의 낙찰 가격과 일치해야합니다.

1.17 낙찰 통지 : 하청 업체의 낙찰가를 결정하기 위해 계약자가 발행 한 통지를 의미합니다.

1.18 개시일 :이 계약상의 계약자와 하청 계약자가 합의한대로 하청 업체가 건설을 시작하는 절대 또는 상대 날짜를 의미한다.

1.19 완료일 (Completion Date) : 하도급 계약자가 하도급 계약을 체결 한 절대 또는 상대 일자.

1.20 계약 가격 : 계약자와 하청 계약자는 계약자가 하도급 범위 내에서 모든 프로젝트의 금액과 하도급 계약에 따른 품질 보증 책임을 계약자에게 지불해야한다는 사실에 동의한다.

1.21 추가 계약 가액 : 하도급 계약 이행 과정에서 계약금 지급이 요구되는 상황을 말하며, 계약자가 확인한 후에 양 측이 합의한 계약 가액을 산출하는 방법에 따라 계약 가액을 인상한다.

1.22 건설 현장 (Construction site) : 하도급 프로젝트 건설을 위해 계약자가 제공 한 현장과 현장의 일반 계획에 하청 업체 건설을 위해 계약자가 지정한 기타 장소.

1.23 서면 양식 : 포함 된 내용의 형식을 명백히 나타낼 수있는 하도급 계약, 서신 및 데이터 메시지 등을 의미합니다.

1.24 계약 위반 책임 : 계약 당사자가 계약 상 의무를 이행하지 않거나 계약 내용을 준수하지 않는 계약 상 의무를 이행하지 않아야하는 책임을 의미합니다.

1.25 클레임 (Claim) : 자신의 과실이 아닌 상황에 의해 발생한 실제 손실을 말하며, 계약 이행 과정에서 상대방이 부담해야하며, 상대방에게 경제적 보상 및 건설 기간 연장을 요청합니다.

1.26 불가항력 : 예상 할 수없고 피할 수 없으며 극복 할 수없는 객관적인 상황.

1.27 시간 또는 일 :이 계약서에 명시된 시간은 행사가 유효한 시간부터 계산되며, 시간이 하루로 계산되는 경우 시작일은 계산되지 않으며 다음 날부터 계산이 시작됩니다. 기한의 마지막 날은 휴식 일 또는 기타 법정 공휴일로, 휴무 일 또는 공휴일의 다음 날이 완료 날짜를 제외하고는 마지막 날로 간주됩니다. 기한의 마지막 날 마감은 하루 24시입니다.

2. 계약 파일 및 설명 순서

2.1 계약 파일은 서로 설명하고 서로 설명 할 수 있어야한다. 본 계약서의 특별 조항에 달리 ​​규정 된 경우를 제외하고이 계약서를 구성하는 파일 및 우선 순위 설명은 다음과 같습니다.

이 계약서;

입찰에서이기는 통지;

하청 업체의 입찰서 및 견적;

총 계약 계약 엔지니어링 가격을 제외한 총 패키지 계약 파일.

이 계약서의 특별 조항.

이 계약의 일반 조건;

이 계약의 건설 표준 및 도면;

계약을 이행하는 동안 계약자와 하청 계약자가 합의한 기타 문서 파일.

2.2 계약 파일의 내용이 모호하거나 일관성이 없으면 프로젝트의 정상적인 운영에 영향을 미치지 않고 하도급 계약자와 계약자가 협의하여 해결해야한다. 양 당사자간에 의견 차이가있는 경우, 분쟁은이 협정의 일반 약정 및 조건 28 조에 따라 처리된다.

3. 언어 및 관련 법률, 행정 법규 및 엔지니어링 건설 표준

3.1 언어 텍스트

본 계약서의 특별 조항에 달리 ​​규정 된 경우를 제외하고 계약 파일의 언어는 일반 계약서 파일에 사용 된 언어와 동일해야합니다.

3.2 적용 법률 및 행정 법규

본 계약서의 특별 약관에 달리 규정 된 경우를 제외하고이 계약서에 적용되는 법률 및 규정은 일반 계약서에 적용되는 법률 및 규정과 동일해야합니다. 특별 약관에 명시 적으로 명시해야하는 법률 및 행정 규정.

3.3 적용 가능한 공학 건축 표준

이 계약서의 특별 조항에서 양 당사자가 합의한 엔지니어링 건설 표준의 이름으로,이 계약서의 특별 조항에 대한 구체적인 합의가없는 경우 일반 계약서에 명시된 하청 프로젝트와 관련된 엔지니어링 건설 표준을 사용해야합니다. 계약자는이 계약서의 특별 약관에 동의 한 시점에 하청 업체에게 합의 된 2 건의 엔지니어링 건설 표준을 제공해야합니다.

계약자는이 계약서에 해당 프로젝트 건설 표준이없는 경우 계약 조건에 따라 건설 기술 요구 사항을 하도급자에게 제출해야하며 계약자는 합의 된 시간과 요구 사항에 따라 건설 기술을 제출해야하며 계약자가 확인한 후에 이행해야한다. .

4. 도면

4.1 계약자는이 계약서의 특별 약관에 동의 한 세트의 날짜와 수에 따라 도면을 하도급업자에게 제공해야한다. 하도급자가 계약 이외의 도면 수를 증가시킬 필요가있는 경우 계약자는이를 대신하여 사본을 작성하고 복사 수수료는 하도급자가 부담해야하며, 계약자가 일반 계약서에 따라 엔지니어링 도면을 기밀로 유지할 의무가있는 경우 하청 업체는 하도급 프로젝트에 대한 책임을진다. 범위 내 도면의 기밀성은 하도급 계약이 해지 된 후에도 하청 계약자의 기밀 유지 의무가 계속 수행되어야한다.

4.2 외주 제작 도면이 공사 요건을 충분히 만족시키지 못하고 계약자가 공사 도면 설계의 심화를 위탁 한 경우 하도급 계약자는 설계 기준 등급 및 사업 허가 범위 내에서 원청 하도급 기술 도면을 토대로한다. 위의 관련 국가 건설 표준에 따르면 심화 설계, 하청 업체의 심화 설계는 시공 전에 계약자가 확인해야합니다. 외주 업체가 해당 설계 자격을 갖추지 않은 경우 계약자는 심화 설계를 수행 할 해당 자격을 장치에 위탁해야한다. 하도급업자는 자신이 고안 한 도면에 대해 전적인 법적 책임을 져야합니다.

건축 도면 설계를 심화시키기 위해 하도급업자에게 위임 된 계약자의 범위와 비용은 특별 약관에 동의해야한다.

4.3 계약자가 제공 한 도면이 하도급 프로젝트의 건설 필요성을 충족시킬 수없는 경우 당사자는 표준 도면의 복사, 다시 그리기, 번역 및 구매의 책임 및 비용을 특별 약관에 명시해야합니다.

2. 양 당사자의 일반적인 권리와 의무

5. 총 계약

5.1 외주 계약자의 일반 계약에 대한 이해

계약자는 하도급 업체와 협의 할 일반 계약을 제공해야합니다. 하도급업자가 요청하면 계약자는 하청 업체에게 일반 계약서의 사본 또는 사본을 제공해야합니다. 외주 업체는 일반 계약 조항을 포괄적으로 이해해야합니다.

5.2 외주 프로젝트에 대한 외주 업체의 책임

본 계약 조건에 달리 규정 된 경우를 제외하고 하도급 계약자는 하도급 프로젝트와 관련된 일반 계약 계약에서 계약자의 모든 의무와 책임을 이행하고 이행해야하며 하도급 업체 자체의 행동 또는 태만으로 계약자가 일반 계약을 위반하지 않아야합니다. 계약에서 동의 한 계약자의 의무가 발생했습니다.

5.3 외주 업체와 계약자와의 관계

외주 업체는 하도급 업무와 관련하여 계약자가 인도 한 계약자 또는 기술자의 지시를 따라야한다. 계약자의 허가가없는 경우, 하도급업자는 어떤 이유로 든 계약자 또는 엔지니어에게 직접 연락하지 않으며, 하도급업자는 계약자 또는 엔지니어에게 직접적으로 글을 쓰거나 계약자 또는 엔지니어의 지시를 직접 수락해서는 안됩니다. 외주 업체가 계약자 또는 엔지니어와 직접적인 업무 관계가있는 경우 계약 위반으로 간주되어 계약 위반에 대해 책임을집니다.

6. 지시 사항 및 결정 사항

6.1 계약자 지시어

계약자는 언제든지 하도급 프로젝트의 범위 내에서 관련 작업에 대한 하도급자에게 지시를 내릴 수 있으며 하청 계약자는 하도급 계약자가 발급 한 모든 지시를 이행해야한다. 외주 업체는 주문을 거부하고 계약자는 다른 건설 업체에 주문을 위탁 할 수 있으며, 발생한 비용은 외주 업체에게 지불하는 해당 금액에서 차감됩니다.

6.2 계약자 또는 엔지니어 지시 사항

하도급 프로젝트의 범위 내에서 관련 업무에 대해 하청 계약자는 계약자 또는 계약자가 확인하고 전달한 엔지니어가 발행 한 모든 주문 및 결정을 이행해야합니다.

7. 프로젝트 매니저

7.1 프로젝트 관리자의 이름과 직위는 본 계약서의 특별 조항에 명시되어 있습니다.

7.2 프로젝트 관리자는 특정 관리 인력이 권한의 일부를 행사할 수있는 권한을 부여하고 필요한 경우 승인을 철회 할 수 있으며 승인 및 철회는 7 일 전에 서면으로 하청 업체에 통보해야하며 등록 취소 요청은 하도급 계약으로 사용되어야한다 첨부 파일.

7.3 계약자가 발행 한 지시 및 통지는 프로젝트 매니저가 서명 한 후 서면으로 하청 업체에게 제출해야하며, 하청 된 프로젝트 매니저는 영수증의 이름에 서명해야하며 수령 시간이 유효합니다. 필요한 경우, 프로젝트 관리자는 구두로 지시를 내리고 48 시간 이내에 서면 확인을 할 수 있습니다. 프로젝트 관리자가 48 시간 후에 서면으로 확인하지 못하면 하청 업체는 계약자가 수출 주문서를 발급 한 후 7 일 이내에 서면 확인 요청서를 제출해야하며, 프로젝트 관리자는 하청 업체가 확인 요청서를 제출 한 후 7 일 이내에 응답하지 않아야합니다. 하청 업체에 대한 요청이 확인되었습니다. 하도급업자는 계약자의 지시가 불합리한 것으로 판단하고 주문 접수 후 24 시간 이내에 서면 통지서를 제출해야한다 계약자는 하청 계약자의 신청서를 접수 한 후 24 시간 이내에 수정 명령을하거나 원래의 명령을 계속 수행해야하며 서면으로 작성해야한다. 이 양식은 하청 업체에게 알려줍니다. 비상 사태시, 프로젝트 매니저는 하도급업자에게 즉각적인 처형을 요구하는 지시를 내릴 수 있으며, 이의 제기가있을 경우 하청 계약자는 집행해야한다. 계약자가 잘못된 명령을 내리고 하도급자에게 경제적 손실을 가져 오는 경우 계약자는 하도급 계약 위반으로 인한 손실을 제외하고 하청 업체에게 상응 한 보상을 제공해야합니다.

7.4 프로젝트 관리자는 하도급업자가 합의한대로 필요한 지시, 승인, 도면 및 기타 의무를 하도급업자에게 즉시 제공해야하며 그렇지 않은 경우 하청 계약자는 합의 된 시간 후 24 시간 이내에 특정 요구 사항과 요구 사항을 지정해야한다. 지연 사유와 이유에 대한 이유는 계약자에게 통지를받은 후 48 시간 이내에 응답하지 않을 것이며 지연으로 인한 손실을 부담해야한다는 것을 계약자에게 통보합니다.

7.5 계약자가 프로젝트 매니저를 변경할 필요가있는 경우 계약자는 최소 7 일 전에 서면으로 하청 업체에게 통보 한 다음 전임자의 권한을 계속 행사하고 전임자의 임무를 수행해야합니다.

8. 하청 프로젝트 매니저

8.1 하도급 프로젝트 매니저의 성명은이 계약서의 특별 조항에 명시되어야한다.

8.2 하청 업체는 하도급 프로젝트 매니저가 서면으로 서명하고 계약서에 의거 해 요청 및 통지에 따라 서면으로 프로젝트 매니저에게 보내야하며 프로젝트 매니저는 영수증에 기재된 이름과 시간에 서명 한 후 효력을 발생합니다.

8.3 하청 프로젝트 관리자는 프로젝트 매니저가 승인 한 건설 조직 설계 및 하청 계약에 따라 발행 된 지침에 따라 공사를 조직합니다. 상황이 급박하고 프로젝트 관리자에게 연락을 취할 수없는 경우, 하청 된 프로젝트 관리자는 직원의 생명 공학 및 재산 안전을 보장하기위한 긴급 조치를 취하고 조치를 취한 후 48 시간 이내에 프로젝트 관리자에게보고해야한다. 책임은 계약자 또는 제 3 자에게 있으며 계약자는 이에 따라 발생하는 추가 계약 가격을 부담해야하며 이에 따라 공사 기간이 연기되며 하청 계약자에게 책임이 있으며 하청 업체는 비용을 부담해야하며 공사 기간을 연장해서는 안됩니다.

8.4 하청 계약자가 하청 계약 프로젝트 매니저를 변경할 필요가있는 경우, 계약자는 최소한 7 일 전에 서면으로 계약자에게 통보하고 계약자의 동의를 얻은 다음 계속 전임자의 권한을 행사하고 전임자의 직무를 수행해야한다.

8.5 계약자는 하청 업체와 협의하여 무능하다고 판단한 하청 프로젝트 매니저를 교체 할 것을 제안 할 수있다.

9. 계약자의 작업

9.1 계약자는 본 계약서의 특별 조항에 명시된 내용과 시간에 따라 다음 단계를 하나 또는 여러 단계로 완료해야합니다.

계약자가 일반 계약서에 따라 처리 한 하도급 프로젝트와 관련된 각종 증서, 승인 문서 및 각종 관련 자료를 외주 업체에 제공하고 외주 업체에게 건설 현장을 제공한다.

이 계약서의 특별 약관에 동의 한 시점에서 하도급 계약자는 계약자 조직의 도면 검토에 참여하고 하도급업자에게 설계 도면을 제출해야합니다.

본 계약서의 특별 약관에 동의 한 장비 및 시설을 제공하고 발생한 비용을 부담해야합니다.

언제든지 하도급 업체는 건설 현장 및 통로를 제공하여 하청 프로젝트의 건설을 보장하고 건설 및 운송의 필요를 충족 시키며 건설 기간 동안 원활한 흐름을 보장해야합니다.

전체 건설 현장 관리를 책임지고 동일한 건설 현장의 외주 업체와 다른 하청 업체 간의 상호 일치를 조정하여 하도급 업체가 승인 된 건설 조직 설계에 따라 작동하도록합니다.

계약자가해야하는 다른 작업, 당사자는 본 계약의 특별 약관에 동의합니다.

9.2 계약자가 전 단락의 의무 이행을하지 않아 건설 기간이 지연되거나 하도급업자에게 손실이 발생하는 경우 계약자는 하청 업체에게 해당 손실을 보상하고 시공 지연을 지연해야한다.

10. 외주 업체의 업무

10.1 외주 업체는 본 계약서의 특별 약관에 명시된 내용과 시간에 따라 다음 작업을 완료해야합니다.

하청 계약자는 계약 계약에 따라 하도급 프로젝트를 설계, 건설, 완성 및 보증해야한다. 하청 계약자가 외주 계약 및 일반 계약 계약을 검토하거나 하청 계약을 체결 할 때 설계 또는 엔지니어링 건설 표준 및 외주 프로젝트의 기술적 요구 사항에서 오류, 누락, 실수 또는 기타 결함을 발견하면 즉시 계약자.

이 계약서의 특별 조항에 명시된 시간에 따라 지정된 설계 내용을 완료하고 확인 후 하도급 프로젝트에서 사용할 수 있도록 계약자에게보고해야합니다. 계약자는 발생 비용을 부담합니다.

계약자에게이 계약서의 특별 조항에 명시된 시간에 연례, 분기 별, 월별 프로젝트 진행 계획 및 해당 진도 통계를 제공하십시오. 하도급업자가 계약자가 승인 한 일정에 따라 공사를 계획 할 수없는 경우 계약자의 요청에 따라 수정 된 일정 계획을 제출하여 하도급 프로젝트가 예정대로 완료되는지 확인해야합니다.

하도급업자는 특별 조항에 명시된 시간 내에 계약자에게 세부 건설 기관 설계를 제출해야하며 계약자는 특별 조항에 명시된 시간 내에 계약자를 승인해야하며 하도급업자가이를 수행 할 수있다.

건설 현장 교통, 건설 소음, 환경 보호 및 안전 및 문명 생산 등 관련 정부 규정을 준수하고 규정에 따라 관련 절차를 거쳐 서면으로 계약자에게 통보하면 계약자는 하도급으로 인해 발생하는 비용을 부담합니다 인간의 책임으로 인한 벌금을 제외합니다.

하도급 계약자는 계약자, 계약자, 기술자 및 3 자간의 어느 한 사람이 권한을 부여받은 사람이 작업 시간 동안 하도 건설 현장 또는 자재가 저장되는 장소 및 건설 현장 외부의 하도급 관련 사항을 합리적으로 입력하도록 허용해야한다. 하청 계약자는 그 사람의 작업이나 준비 장소에 편의를 제공해야한다.

완료된 프로젝트가 계약자에게 인도되지 않은 경우, 하도급업자는 완성 된 하도급 프로젝트의 완제품 보호 작업에 책임을지고, 보호 기간 중에는 손상이 발생하며, 하청 업체는 자신의 비용으로 수리해야하며 계약자는 하청 업체가 엔지니어링 현장을 보호하도록 특별한 조치를 취해야하며 해당 추가 계약 가격은이 계약서의 특별 조항에 따라 당사자간에 합의되어야한다.

하도급 업체가해야하는 다른 작업 인 경우 당사자는 본 계약의 특별 약관에 동의합니다.

10.2 하도급자가 전 단락의 의무를 수행하지 못하고 계약자에게 손해를 끼친 경우, 하도급업자는 계약자에게 그 손실을 보상해야한다.

11. 일반 계약 계약 해제

11.1 하도급자가 하도급 의무를 완전히 이행하지 못하면 일반 계약이 해지되는 경우 계약자는 하청 계약을 해지 할 것을 즉시 하청업자에게 통보해야하며 하청 계약자는 통지를받은 후 가능한 한 빨리 현장을 대피해야한다.

11.2이 계약 제 11.1 조의 이유로 하도급 계약이 해지됨에 따라 하청 업체는 완료된 프로젝트 가격, 하도급 직원의 퇴직금 및 2 차 운송료에 대한 보상을받을 수있다. 하청 업체의 심각한 채무로 인해 본 계약 제 11.1 조에 명시된 일반 계약 계약이 해지되는 경우, 완료된 프로젝트 가격에 대한 보상 만 얻을 수 있습니다.

11.3이 계약서 제 11.1 조 하도급 계약의 경우 하도급업자는 하도급 프로젝트에 대한 계약자가 구매했거나 건설 현장으로 운송 한 자재 및 장비를 제출하여 계약자에게 양도해야하며 계약자는 계약 조건에 합의 된 가격은 하청 업체에게 지급됩니다.

12. 외주 및 하도급

12.1 제 12.2 조에 규정 된 경우를 제외하고 하도급 계약자는 다른 사람에게 계약 된 하도급 계약서를 하도급하거나 다른 사람에게 계약 한 하청 작업 물의 전부 또는 일부를 하청하지 않아야한다. 하청 계약자가 계약 한 하도급 프로젝트를 하도급 계약하거나 하도급 계약 한 경우 계약 위반으로 인한 채무 불이행으로 간주됩니다.

12.2 하도급업자는 계약자의 동의 후에 해당 하청 계약 자격을 가지고 노동 하도급 기업에 노동 서비스를 하도급 할 수있다.

12.3 하도급 계약자는 하도급 노동 서비스 및 기타 관련 문제의 품질을 감독하고 검사해야하며 관련 공동 및 여러 책임을 부담해야한다.

셋째, 건설 기간

13. 건설 시작 및 연기

13.1 외주 업체는 본 계약서에 명시된 시작 날짜에 따라 업무를 시작해야한다. 하도급업자는 제때에 일을 시작해서는 안되며 서면으로이 계약 계약서에 명시된 시작일 5 일 전에 계약 개시 자에게 계약 연장 이유를 제출해야한다. 계약자는 작업 시작 연장 신청서를받은 후 48 시간 이내에 서면으로 하청 업체에 회신해야합니다. 계약자는 작업 개시 연장 신청서를 수령 한 후 48 시간 이내에 답변을하지 않으며 하도급업자의 요청에 동의 한 것으로 간주되며, 이에 따라 공사 기간이 연기된다. 계약자가 연장 요청에 동의하지 않거나 계약자가 지정된 시간 내에 공사 연장을 요청하지 못하면 공사 기간이 연기되지 않습니다.

13.2 계약자의 사정으로 인해 프로젝트 매니저는 계약 계약서에 동의 한 시작 날짜를 서면으로 하청 업체에게 알리지 않으며, 시작 날짜는 연기되어야한다. 계약자는 하청 업체에게 작업 시작 지연으로 인한 손실을 보완하고 그에 따라 공사 기간을 연장합니다.

14. 건설 기간 지연

14.1 프로젝트 매니저가 확인한 다음 이유 중 하나로 인해 하도급 프로젝트 건설 기간이 연기됨에 따라 공사 기간이 연기된다.

계약자는 일반 계약 계약에 따라 하청 업체와 관련된 완료 시간의 연장을 엔지니어로부터받습니다.

계약자는 본 계약서의 특별 약관의 조건에 따라 도면, 개시 조건, 장비 및 시설 및 건설 현장을 제공하지 못합니다.

계약자가 동의 한 날짜에 따라 프로젝트 선급금과 진행 대금을 지불하지 못하여 하청 프로젝트의 건설이 정상적으로 수행 될 수 없었습니다.

프로젝트 매니저는 외주 계약에 따라 발행 된 필수 지침, 승인 또는 지침을 제공하지 않아 외주 건설이 실패하게되었다.

외주되지 않은 외주 프로젝트의 범위 내에서 엔지니어링 변경 및 엔지니어링 수량

불가항력의 원인;

이 계약서 또는 프로젝트 관리자의 특별 약관에 동의 한 다른 상황은 건설 기간의 연장에 동의합니다.

14.2 하청 계약자는 14.1 협약이 체결 된 후 14 일 이내에 건설 지연 기간을 서면으로 계약자에게보고해야한다. 계약자는 신고서를 수령 한 날로부터 14 일 이내에 확인하여야하며, 기한이 지났 으면 확인되지 않고 수정안이 제안되지 않을 것이며 공사 기간을 연장하기로 합의 된 것으로 간주된다.

15. 건설 중단

15.1 공사를 중단 할 필요가 있다고 계약자 또는 엔지니어가 판단한 경우 계약자는 서면으로 건설 계약서를 하도급업자에게 제출하고 요청이 이루어진 후 48 시간 이내에 서면으로 처리 된 의견서를 제출해야한다. 정비 및 재 엔지니어링 및 건설 중지를 위해 하청 업체가 부담해야하는 비용은 일반 계약의 해당 조항에 따라 수행되어야합니다.

16. 프로젝트 완료

16.1 하도급 계약자는 계약 상 합의 된대로 완료일을 완료하거나 계약자가 공사 기간을 연장하기로 동의해야한다.

16.2 외주 업체는 외주 계약자가 본 계약서에서 합의한대로 공사 일정을 지키지 않았거나 공사 기간 연장에 동의하지 않았기 때문에 계약 위반에 대한 책임이있다.

16.3 사전 공사는 일반 계약의 해당 조건에 따라 수행되어야한다.

넷째, 품질 및 안전

17. 품질 검사 및 승인

17.1 외주 프로젝트의 품질은 본 계약서에 규정 된 엔지니어링 품질 기준 및 본 계약의 특수 조건을 충족시켜야하며, 품질 평가 기준은 일반 계약의 해당 조항에 따라 수행되어야한다. 하도급업자가 프로젝트의 품질이 합의 된 품질 기준을 충족시키지 않는 이유 때문에 하청 계약자는 계약 위반에 대해 책임을 져야하며, 손해의 산정 방법이나 금액은 본 계약서의 특별 조항에 명시되어야한다.

17.2 프로젝트 품질에 관한 양 당사자 간의 분쟁은 일반 계약의 해당 조항에 따라 수행되어야한다.

17.3 하도급 프로젝트의 검사, 수락 및 엔지니어링 커미셔닝은 일반 계약의 해당 조항에 따라 수행되어야한다. 하도급 계약자는 하도급 프로젝트에 대한 계약자의 합의에 따라 계약자의 의무를 부담해야하지만 계약자가 일반 계약 하에서 전체 패키지의 품질 관리 책임을 면제하지는 않는다.

17.4 하청 업체는 하청 업체의 건설 현장에 진입하여 프로젝트의 품질을 검사 할 수 있도록 계약자 또는 엔지니어와 협력하고 협조해야한다.

18. 안전한 공사

18.1 외주 업체는 공사 건설 안전 건설 관련 규정을 준수하고, 안전 기준을 엄격히 준수하여 공사를 조직하며, 비효율적 인 안전 대책 및 발생 비용에 의한 사고에 대한 책임을진다.

18.2 공사장이 위험 구역을 포함하거나 안전 보호 조치가 필요한 경우 하청 업체는 계약자의 승인을 득한 후 안전 조치를 제안하고 시행해야하며 발생한 비용은 계약자가 부담해야한다.

18.3 보안 사고가 발생하고 일반 계약의 해당 조항에 따라 처리됩니다.

V. 계약 가격 및 지불

19. 계약 가격 및 조정

19.1 입찰 프로젝트의 계약 가격은 낙찰 통지서의 낙찰 가격에 따라 계약자와 하도급자간에 합의되어야하며 계약되지 않은 프로젝트의 계약 가격은 계약자와 하청 계약자간에 본 계약의 프로젝트 견적에 따라 합의되어야한다. 이 책은 동의합니다.

19.2이 계약서 계약에서 하청 계약 된 프로젝트의 계약 가격이 합의 된 후 어느 당사자도 허가없이 계약서를 변경할 수 없습니다. 계약 가격을 결정하는 다음 세 가지 방법은이 계약의 특수 조건 중 하나에 따라 당사자간에 합의 될 수 있습니다.

고정 가격. 양 당사자는 본 계약의 특별한 조건에 따라 계약 가격에 포함 된 위험 범위 및 위험 비용의 계산 방법에 동의하며 계약 가격은 합의 된 위험 범위 내에서 조정되지 않는다. 위험 범위 밖에서 계약 가격을 조정하는 방법은 특별 조항에 규정되어야한다.

조정 가능한 가격. 계약 가격은 양 당사자의 합의에 따라 조정될 수 있으며 계약 당사자는 본 계약의 특별 약관에 명시된 계약 가격 조정 방법에 동의합니다.

비용과 보수. 계약 가격에는 비용과 보수가 포함되며, 계약 당사자는이 계약의 특별 조항에서 보상 구조의 비용 구조와 계산 방법에 동의합니다.

19.3 조정 가격 결정 방식의 계약 가격 조정 요인은 다음과 같습니다.

법률, 행정 법규 및 관련 주정부 정책 변경은 계약 가격에 영향을 미친다.

프로젝트 원가 관리 부서에서 발표 한 가격 조정;

일주일 동안 비 - 하도급 업체의 물 정지, 정전 및 가스 정지에 대한 이유는 8 시간 이상의 가동 중지 시간을 초래했습니다.

당사자들이 합의한 다른 요인들.

19.4 하청 업체는 19.3 절의 상황 발생 후 10 일 이내에 계약자에게 서면으로 통지해야하며, 계약자는 조정 금액을 추가 계약 가격으로 확인하고 프로젝트 가격과 동일한 금액을 지불해야한다. 계약자가 통보를받은 날로부터 10 일 이내에 확인 또는 수정을 제안하지 않으면 조정에 동의 한 것으로 간주됩니다.

19.5 외주 계약 가격과 일반 계약 계약의 해당 부분 간에는 담보 관계가 없다.

20. 공학 양의 확인

20.1 하도급업자는이 계약서의 특별 약관에 명시된 시간에 완성 된 수량 보고서를 계약자에게 제출해야하며 계약자는 보고서 수신 후 7 일 이내에 설계 도면에 따라 엔지니어에게 측정 또는보고해야한다. 계약자는 기술자에 의한 자기 계측 또는 측정 24 시간 전에 하청업자에게 통지해야하며, 하도급업자는 측정을위한 편의를 제공하고 직원에게 참여를 전달해야한다. 통지를받은 후 하도급업자는 측정에 참여하지 않고 측정 결과는 프로젝트 가격 지급의 근거로 유효하며 계약자는 합의 된 시간에 따라 하청 업체에게 알리지 않으며 하도급 업체가 측정에 참여하지 못하고 측정 결과가 유효하지 않습니다.

20.2 계약자가 엔지니어의 사유로 인해 하청 업체의보고를받은 후 7 일 이내에 측정을하지 못하거나 엔지니어의 사유로 측정하지 못한 경우, 하청 업체의 보고서에 나열된 작업량은 8 일째의 프로젝트 가격으로 확인 된 것으로 간주됩니다. 지불의 근거.

20.3 하도급업자가이 계약의 특별 조항에 명시된 시간에 계약자에게 완성 된 수량 보고서를 제출하지 않거나 하도급자가 제출 한 보고서가 계약자의 요구 사항을 충족하지 못하고 교정되지 않은 경우 계약자는이를 측정하지 않아야한다.

20.4 계약자는 하도급자가 설계 도면의 범위 및 하도급자에 의한 재 작업을 초과하는 작업량을 측정해서는 안된다.

21. 계약 금액의 지불

21.1 프로젝트 선급금을 이행하는 경우, 양 당사자는 계약자의 하도급자 선급금 지급시기 및 금액을이 계약서의 특별 약관에 명시하고 합의 된 시간 및 비율에 따라 시간 및 비율을 공제해야한다.

21.2 측정 결과 확인 후 10 일 이내에 계약자는 특별 조건으로 합의 된 시간과 방법으로 건설 비용을 하청 업체에게 지불해야한다. 합의 된 시간에 따라 계약자가 공제해야하는 선급금은 건설 기간과 함께 정산되어야한다.

21.3 프로젝트 변경 조정의 계약 가격, 계약 가격의 조정, 청구 금액 또는 수수료 및 기타 합의 된 추가 계약 가격은 프로젝트 진행과 동일한 기간에 조정되고 지불되어야한다.

21.4 계약자가 합의 된 지불 시간을 초과하여 건설 비용을 지불하지 않는 경우, 하도급업자는 계약자에게 지불을 요청할 수있다.

21.5 계약자는 하도급 계약에 따라 공사비를 납부하지 못하여 공사가 진행될 수 없으며 하도급업자가 공사를 중단 할 수 있으며 계약자는 계약 위반에 대한 책임을진다.

여섯 번째, 엔지니어링 변경

22. 엔지니어링 변경

22.1 하청 계약자는 다음 지시 사항에 따라 변경, 추가 또는 누락으로 하도급 프로젝트를 변경해야한다.

일반 계약 계약을 기반으로 엔지니어가 변경 한 지시. 변경 주문서는 엔지니어에 의해 통보되고 계약자가 하청업자에게 통보하도록 통보됩니다.

위 계약자가 변경 한 주문.

22.2 하청 계약자는 하청 계약 프로젝트와 관련하여 계약자가 확인하지 않은 고용주 또는 엔지니어로부터 직접받은 지시를 이행해서는 안된다. 외주 업체가 이러한 변경 주문을 직접 접수 한 경우 프로젝트 관리자에게 즉시 통보해야하며 직접 주문 사본을 프로젝트 관리자에게 제공해야합니다. 프로젝트 관리자는 24 시간 이내에 지침에 대한 취급 견해를 제출해야합니다.

22.3 하도급 프로젝트의 가격 결정은 일반 계약의 해당 규정에 따라 수행되어야한다. 외주 업체는 프로젝트 변경이 결정된 후 11 일 이내에 외주 제작 된 프로젝트의 가격을 변경하고 계약자가 확인한 후 계약 가격을 조정하기위한 계약자에게 보고서를 제출해야한다.

22.4 하도급 계약자는 계약 당사자가 변경을 결정한 후 11 일 이내에 하청 계약 된 프로젝트의 가격을 변경하기위한 계약자에게 보고서를 제출할 수 없으며 계약 가격의 변경을 포함하지 않는 것으로 간주된다.

22.5 계약자는 하청 된 프로젝트 가격의 변경에 대한 보고서를 접수 한 날로부터 17 일 이내에 영수증을 확인해야하고, 기한까지 확인되지 않으면 확인하지 않아야한다.

VII. 수락 및 결제 완료

23. 완료 수락

23.1 하도급 프로젝트가 완료 승인 조건을 가진 경우, 하도급 계약자는 계약자에게 완전한 완료 정보와 완료 수락 보고서를 제공해야한다. 당사자가 하도급업자가 조립 도면을 제공하는 데 동의하는 경우 제출 날짜와 수는 특별 약관에 동의해야합니다.

23.2 계약자는 하도급업자가 제공 한 완료 수락 보고서를 접수 한 날로부터 3 일 이내에 수락을 받아 들일 것을 계약자에게 통보해야하며, 하도급업자는 수락을 위해 계약자와 협력해야한다. 계약자가 수락 할 필요가없는 일반 계약의 부분에 따르면 계약자는 일반 계약에서 합의한 수락 절차에 따라 수락을 수락해야합니다. 계약자가 일반 계약에 따라 검사 및 인수를 적시에 조직하지 못한 경우 계약자는 일반 계약서에 명시된 계약자의 수락 기한 및 절차에 따라 수령 및 수락을 조직해야하며 하도급 프로젝트의 완료 수락으로 간주됩니다.

23.3 하도급 프로젝트의 수락 승인이 실패하여 하청 계약자에게 속한 경우, 하청 계약자는 해당 결함을 수리하고 그에 상응하는 품질 책임을진다.

23.4 하청 프로젝트의 완료일은 하청 계약자가 완료 승인 보고서를 제출 한 날짜입니다. 수리가 필요한 경우 수리 보고서 완료 날짜입니다.

24. 완료 정산 및 인도

24.1 계약자가 하도급 프로젝트의 완료 검사 보고서를 승인 한 후 14 일 이내에 하도급업자는 하도급 프로젝트 완료 보고서와 완전한 합의 정보를 계약자에게 제출한다. 계약서 계약과이 계약의 특별 조건에 따라 양측이 합의한 계약 가격 합의 된 계약 가격 조정 내용은 프로젝트 완료를 위해 해결됩니다.

24.2 계약자는 하도급자가 제출 한 하청 프로젝트 완료 보고서 및 정산 정보를받은 후 28 일 이내에 확인하고 확인을하거나 명확한 수정안을 제출해야한다. 계약자는 완료 합의 보고서를 확인한 후 7 일 이내에 하도급 프로젝트의 정산 가격을 하청 업체에게 지불해야한다. 하도급 계약자는 정산 지불금 수령일로부터 7 일 이내에 완공 된 프로젝트를 계약자에게 인도합니다.

24.3 계약자가 프로젝트의 정산 가격을 지불하지 않은 정당한 사유없이 28 일 이내에 하도급 프로젝트의 결산 보고서와 결산 자료를받는 경우, 29 일부터는 동일한 기간의 은행 대출 금리에 후순위 프로젝트의이자를 지불하고, 계약 위반에 대한 책임을 져야합니다.

25. 품질 보증

25.1 하도급 프로젝트를 포함한 일반 계약 프로젝트 완료 후 하도급 계약자는 국가의 관련 규정에 따라 하도급 프로젝트의 결함을 보증해야하며, 특정 보증 책임은 프로젝트 완료 전에 하도급업자 및 계약자에 따라 서명되어야한다. 품질 보증이 실행됩니다.

8. 계약, 청구 및 분쟁의 위반

26. 기본값

26.1 계약자는 다음 중 하나가 발생하면 채무 불이행으로 간주됩니다.

이 계약의 일반 조항의 21.5 항에 언급 된 계약자는 하도급 계약에 따라 엔지니어링 선급금과 프로젝트 진행을 지불하지 않아 건설이 불가능합니다.

본 계약서의 일반 조항 24.3 항에 언급 된 계약자는 하청 계약에 동의 한대로 프로젝트의 정산 가격을 지불하지 않습니다.

계약자가 하도급 의무를 이행하지 않거나 하청 계약에 따라 의무를 수행하지 않는 기타 상황.

계약자는 계약 위반에 대한 책임을지고, 하도급업자와의 계약 위반으로 인한 경제적 손실을 보상하며, 공사 기간의 지연을 지연해야한다. 이 계약서의 특별 약관에서 계약 당사자는 계약자가 하청 업체에게 손실 방법을 보상해야하거나 계약자가 손해액을 지불해야한다는 데 동의합니다.

26.2 하도급업자는 다음 중 하나가 발생하면 채무 불이행으로 간주됩니다.

이 계약서의 일반 조항 5.3 항에 언급 된 바와 같이 하청 업체가 계약자 또는 엔지니어와 직접적인 업무 관계를 맺고있는 경우;

본 계약의 일반 조건 12.1 절에 언급 된 하도급 계약자는 계약 한 하청 계약 한 하청 계약을 하청 또는 하청합니다.

본 계약서의 일반 조항의 16.2 절에 언급 된 이유는 본 계약서 또는 계약 기간 연장에 대한 계약자의 동의에 따라 완료일로 인해 완료 될 수 없습니다.

본 계약서의 일반 조항 제 17.1 조에 언급 된 외주 업체의 사유로 인한 프로젝트의 품질은 합의 된 품질 기준을 충족하지 못합니다.

하도급 계약자는 하도급 계약에 따른 의무를 이행하지 않는 하청 계약 의무 또는 기타 상황을 이행하지 못합니다.

하도급업자는 계약 위반으로 인해 계약자에게 초래 된 경제적 손실을 보완하고 계약 위반에 대한 책임을진다. 이 계약서의 특별 약관에서 당사자는 계약자가 계약자에게 손해 배상을 보상해야하거나 계약자가 손해액을 지불해야한다는 데 동의합니다.

26.3 외주 업체가 본 계약의 결과를 위반할 수있다.

외주 계약자가 외주 계약을 위반 한 경우 외주 계약자는 계약 위반으로 인한 건설 기간의 지연, 경제적 손실 및 계약자가 계약 상 책임을지는 보상으로부터 계약자를 보호해야한다. 계약자는이 경제적 손실과 보상을 하도급자가 지불했을 가격에서 공제하고 다른 구제책을 사용할 가능성을 배제하지 않을 수 있습니다.

27. 청구권

27.1 청구가 상대방과 제기 될 때, 그 청구에 대한 타당한 이유가 있어야하고 청구 당시의 유효한 증거가 있어야합니다.

27.2 계약자는 계약자 계약자 및 계약자가 부담해야하는 기타 상황에 따라 의무 또는 오류를 이행하지 않아 건설 기간이 지연되고 하청 계약자가 하청 계약자의 계약 가격 또는 기타 경제적 이익을 적시에받을 수 없다. 손실의 경우, 외주 업체는 일반 계약에서 합의한 절차에 따라 계약자로부터 서면으로 청구 할 수 있습니다.

27.3 하청 계약 과정에서 외주 업체가 불리한 외부 조건에 직면하여 일반 계약에 따라 청구 할 수있는 경우 하도급 계약자는 일반 계약서에 명시된 청구 절차에 따라 계약 업체를 통해 청구 할 수 있습니다. 하청 업체는 하청 업체의 청구 보고서를 수령 한 후 21 일 이내에 명확한 답변을 주거나 청구 원인과 증거의 추가 보충을 요청해야합니다. 청구가 성공한 후 계약자는 해당 부분을 하청 업체에게 전달해야한다.

하도급업자는 계약자가 적시에 계약자에게 청구 할 수 있도록 일반 계약 조항에 따라 하도급 프로젝트의 청구 보고서를 계약자에게 제 시간에 제출해야한다. 계약자는 35 일 이내에 하도급자의 청구에 응답하지 않았고 하도급인의 청구 보고서가 승인되었습니다.

27.4 계약자가 계약자의 계약에 따라 청구 의향 또는 기타 정보를 제출하고 하청 업체가 하청 업체를 지원해야하는 경우 하청 업체는 하도급 프로젝트의 상황과 관련하여 서면으로 통지 또는 기타 통지를 계약자에게 보냅니다. 계약자가 계약상의 계약상의 요구를 준수 할 수 있도록 같은 기간의 공사 기록을 유지하고 제시하십시오.

외주 업체가 적극적으로 협력하지 못하면 외주 프로젝트와 관련된 계약자의 주장이 성공적이지 않으며 계약자는 외주 계약에 따라 외주 업체에 지불해야하는 금액에서 얻은 금액을 차감 할 수 있습니다. 적절한 비율의 비율.

28. 분쟁

28.1 계약자의 하도급 계약자는 계약 이행에있어 분쟁을 가지고 있으며, 관련 부서와 중재를 조정하거나 요청할 수있다. 당사자가 해결, 중재 또는 중재 또는 중재를 꺼리는 경우 당사자는 본 계약의 특수한 조건에 따라 분쟁을 해결할 수있는 다음 방법 중 하나를 규정 할 수 있습니다.

양 당사자는 중재 합의에 도달하고 합의 된 중재위원회에 중재를 신청합니다.

관할 법원에 기소.

28.2 분쟁 발생 후, 당사자들은 다음 조건이 충족되지 않는 한 계약을 계속 수행하며, 하도급 프로젝트의 건설은 계속되고 완공 된 프로젝트는 보호되어야한다.

일방적 인 계약 위반으로 계약이 이행되지 않았고 당사자들은 공사를 중단하기로 합의했습니다.

중재는 두 당사자가 건설을 중단하고 수락해야합니다.

중재 기관은 건설 중지를 요청했다.

법원은 공사가 중단되도록 요청했다.

9. 보호, 보험 및 보장

29. 보호

29.1 하청 업체는 계약자가 부담해야하는 위험 이외에 하도급 프로젝트의 건설 및 수리 결함으로 인해 발생하는 다음 손실, 청구 및 관련 클레임, 소송 및 손해로부터 계약자를 보호해야합니다.

직원의 사상자;

하청 작업 이외의 재산에 대한 손실 또는 손해.

위 손실은 책임있는 책임 당사자가 부담해야합니다.

29.2 계약자는 하청업자를 다음과 관련한 청구, 소송, 손해, 비용, 비용 및 기타 비용으로부터 보호해야한다.

하도급 계약에 따라, 보증 프로세스에 의해 야기 된 하도급의 이행 및 완수와 불가피한 재산 피해.

계약자, 계약자 또는 기타 하도급업자의 행위 또는 과실로 인해 야기 된 사상자 또는 재산상의 손해 또는 손해, 관련 소송, 소송 등

위 손실은 책임있는 책임 당사자가 부담해야합니다.

30. 보험

30.1 하청 업체는 하도급을 위해 건설 현장으로 운송되는 자재 및 장비에 대한 보험을 제공해야한다. 계약자가 이미 처리 한 보험은 계약자가 처리 한 보험으로 간주됩니다.

30.2 하도급업자는 위험한 작업에 종사하는 직원에 대해 우발적 인 상해 보험을 취급하고 건설 현장의 직원 및 건설 기계 및 장비의 생명과 재산에 대한 보험을 제공하고 보험료를 납부해야합니다.

30.3 피보험자 사건이 발생했을 때 계약자의 하청업자는 손실을 예방하거나 줄이기 위해 필요한 조치를 취할 책임이있다.

30.4 계약자 하도급 계약자는 특정 보험 계약 내용 및 관련 책임 사항을 본 계약의 특별 약관에 동의합니다.

31. 보증

31.1 계약자가 하청 계약자에게 지불 보증을 제공하도록 요구하는 경우, 계약자는 하도급업자와 계약 방법 및 보증 금액을 협의해야하며,이 계약은 계약의 특수 조건에 따라 합의되어야한다.

31.2 하청 계약이 하도급업자에게 계약자에게 이행 보증을 제공하도록 요구하는 경우, 하도급 계약자는 계약자와 계약 방법 및 보증 금액을 협상해야하며,이 계약은 계약의 특수 조건에 따라 합의되어야한다.

31.3 하청 업체가 제공하는 성능 보증은 계약자가 일반 계약에서 계약자에게 제공 한 성능 보장 금액을 초과해서는 안된다.

다른 10 명

32. 자재 및 장비 공급

32.1 자재 및 장비의 공급량, 절차 및 책임은 계약자와 일반 계약자 사이의 관련 계약에 따라 수행되어야한다.

32.2 일반 계약 계약 하도급 프로젝트에서 계약자가 제공하는 자재 및 장비는 계약자가 제공 한 자재 장비로 간주됩니다.

32.3 32.2 이외의 자재 및 장비는이 계약서의 특별 조항의 조항에 따라 하청 업체가 구매해야하며 제품 자격 인증서가 제공되어야한다. 계약자는 제조자 또는 공급자를 지정해서는 안된다.

33. 문화 유물

33.1 계약자는 일반 계약에 따라 하도급자에게 하도급자의 건설 현장에서 보호해야 할 문화재 또는 고대 나무와 유명한 나무를 하청 업체에 통보해야하며, 하청 업체는 건설 중 공사를 신중하게 보호해야하며 보호 조치가 필요한 경우 계약자는 비용을 부담하십시오.

33.2 하도급자는 건설 현장에서 문화재를 발견 할 때 보호 조치를 취하며 계약자가 일반 계약서에 명시된 시간과 절차에 따라보고해야한다.

34. 불가항력

34.1 불가항력의 범위 및 일반 계약과 관련된 사건 처리 계약의 해당 규정.

34.2 불가항력 사태가 하청 업체의 건설 현장을 포함하는 경우, 하도급업자는 가능한 한 신속하게 손실을 줄이기 위해 계약자에게 통지해야한다.

34.3 외주 업체는 자신의 인원과 재산을 잃어 버렸다.

34.4 계약 당사자가 계약 이행을 지연 한 후에 불가항력이 발생하는 경우 지연 연기자의 해당 책임을 면제 할 수 없다.

35. 외주 계약 취소

35.1 계약자와 하청 계약자는 하청 계약을 취소하는 것에 동의한다.

35.2이 계약의 일반 조항 21.5의 경우, 공사가 28 일 이상 중단 된 경우 계약자는 건설비를 지불하지 않으며 하청 계약자는 계약을 해지 할 권리가있다.

35.3 하도급업자가 계약 된 프로젝트를 하도급하거나 하청하는 경우 계약자는 계약을 해지 할 권리가있다.

35.4 다음과 같은 경우 계약자의 하청 업체는 계약을 해지 할 수 있습니다.

불가항력으로 인해 계약을 이행 할 수 없습니다.

계약 당사자 간의 계약 위반으로 인해 계약을 이행 할 수 없습니다.

35.5 외주 계약 취소 절차 및 후 처리 절차는 일반 계약의 해당 조항에 따라 수행됩니다.

35.6 하도급 계약이 해지 된 후에는 계약 당사자들이 합의한 합의 조건의 유효성에 영향을 미치지 않습니다.

36. 계약 진입 및 해지

36.1 계약자의 하도급 계약자는이 계약서의 계약 방식에 동의한다.

36.2 계약자는 계약의 모든 의무를 이행해야하며, 하청 계약자가 하도급 프로젝트를 계약자에게 인도 한 후에 완료 가격 정산 완료는 종료되어야한다.

36.3 계약자는 하청 계약의 권리와 의무가 종료 된 후 선의 원칙을 따라야하며 통보, 원조 및 기밀 유지 의무를 이행해야한다.

37. 계약 건수

37.1이 계약서 원본은 계약자의 하도급 계약자가 똑같이 효과적으로 보관하는 사본 2 부입니다.

37.2이 계약서의 사본 수는 필요에 따라 본 계약의 특수한 조건에 따라 당사자간에 합의되어야한다.

추천 기사

인기있는 기사