베이징 조경 프로젝트 건설 계약

프로젝트 이름 : ___________

고용주 : _____________

계약자 : _____________

계약 번호 : __________

고용주 : ________________

계약자 : ________________

계약자 자격 수준 : ________________

"중화 인민 공화국 계약법"과 중화 인민 공화국 공상 행정 관리국 및 기타 관련 규정에 의해 공동으로 발행 된 "건설 엔지니어링 건설 계약"에 따라 평등, 자발성, 공정성 및 정직성 및 신용의 원칙을 준수합니다. 녹색 프로젝트 건설 프로젝트는 협상을 통해이 계약에 들어갔다.

I. 프로젝트 개요

제 1 조 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 이름 : _____________

1.2 프로젝트 위치 : _____________

1.3 프로젝트 내용 : _____________

1.4 프로젝트 승인 번호 : _____________

1.5 자금 출처 : __________________________

제 2 조 프로젝트 계약 범위

2.1 계약 범위 : __________________________

2.2 프로젝트 총 면적 : ________________________

둘째, 계약 파일과 도면

제 3 조이 계약 파일 및 설명 명령

3.1 당사자간에 달리 합의되지 않는 한, 본 계약을 구성하는 파일과 우선권 해석의 순서는 다음과 같습니다.

양 당사자가 서명 한 보충 계약

이 계약 조건

낙찰 통지

텐더 및 첨부 파일

표준, 사양 및 관련 기술 파일

그리기

Bill of quantity

공학 견적 또는 예산

양 당사자 간의 협상 및 변경과 같은 서면 계약 또는 파일은 본 계약의 일부로 간주됩니다.

제 4 조 적용 가능한 법률, 표준 및 규격

적용 가능한 법률 및 규정 : 주정부의 관련 법규 및 관련 법률, 규정 및 베이징 시정촌 규범 파일은 본 계약에 구속력이 있습니다.

4.2 적용 가능한 표준 및 규범 적 명칭 : "도시 조경 프로젝트 건설 및 수용 규정", "도시 조경을위한 식물 재료 용 목화", "도시 조경 유지 관리 기준", _____________.

4.3 당사자들은 추가적인 조항을 포함하기로 합의했다.

4.4 양 당사자 간의 계약 내용이 위에서 언급 한 법률, 표준 및 규범과 일치하지 않는 경우 법률, 표준 및 규범이 우선합니다.

제 5 조 도면

5.1 계약자가 제공 한 도면의 날짜 및 갯수 : ____________________________________________________

5.2 계약자는 고용주의 동의없이 프로젝트 도면을 제 3 자에게 양도하지 않아야한다.

5.3 도면 계약자의 특별 기밀 유지 요구 사항 : __________________________________________________

셋째, 양 당사자의 권리와 의무

제 6 조 감리

6.1 감독 단위의 이름 : _____________

6.2 감독 엔지니어

이름 : _________________________ 제목 : ______________________

권한 : ________________________

계약자로부터 승인을 얻기 위해 요구되는 권한 :

이 단락에서 명시 적으로 동의하거나 계약자가 동의 한 경우를 제외하고 감독자는 계약서에서 합의한대로 계약자의 권리와 의무를 해지 할 수 없습니다.

제 7 조 : 양측 당사자의 대리인

7.1 사이트에 주재하고있는 에이전트의 이름 : _________________

권한 : _________________________________________

7.2 계약자의 거주자 대리인의 이름 : __________________

권한 : ______________________________

7.3 사이트 대표자가 변경되면 7 일전에 서면으로 상대방에게 통보하고, 인도 시간 및 허가를 명확히 표시해야한다.

제 8 조 고용주의 업무

8.1 고용주는이 계약서에 규정 된 시간과 요구 사항에 따라 다음 작업을 완료하고 해당 비용을 부담해야합니다. __________________

건설 현장이 건설 조건의 특정 요구 사항 및 완료 시간을 충족하는지 확인하십시오. __________________________

건설 현장에 필요한 물, 전기, 통신 및 기타 배관망 연결을위한 시간, 장소 및 공급 요구 사항 : ________

건설 현장과 공공 도로 사이의 접근로를 여는 데 필요한 시간과 요구 사항 : ________________________________

공학 지질학 및 지하 파이프 네트워크 회선 정보 제공 : ____________________________

공사에 필요한 서류의 명칭 및 완료 시간 및 시공 업체가 처리 한 완료 날짜 : ______________

검사 요구 사항에 대한 평준화 점 및 좌표 제어점 : ___________________

조직 도면이 검토되고 설계가 지불되는 시간 : ____________________

건축 현장 주변의 지하 파이프 라인과 인접한 건물, 구조물 및 고대 나무와 유명한 나무의 처리를 조정하십시오 : _____________

당사자는 계약자가해야하는 다른 작업에 동의합니다. ______________________

8.2 계약자를 위임하는 계약자의 업무 : _________________________

제 9 조 계약자의 업무

9.1 계약자는이 계약서에 규정 된 시간 및 요구 사항에 따라 다음 작업을 완료해야한다.

계획의 이름, 보고서 및 완료 시간은 다음과 같이 제공되어야합니다 : ____________________

건설 안전 및 야간 공사 조명에 대한 책임 및 요구 사항 :

계약자에게 사무실 및 거주 용 주택 및 시설을 제공하기위한 요구 사항 : ________________, 계약자는 발생한 비용을 부담합니다.

계약자는 건설 현장에서 교통 위생 및 건설 소음 관리 절차를 처리해야합니다. _________, 계약자는 그에 따른 비용을 부담해야합니다.

완료되었지만 계약자에게 인도되지 않은 프로젝트 보호 작업에 대한 책임, 완제품 보호를위한 특별 요구 사항 및 비용 : ____________

지하 파이프 라인 및 인접한 건물, 구조물, 건설 현장 주변의 고대 및 유명한 나무, 특정 요구 사항 및 비용 약정에 대한 보호에 좋은 업무를 수행하십시오. ____

건설 현장이 청결하고 환경 위생 관리와 관련된 조항을 준수하는지 확인하고 : ___________________

계약자가 당사자들에 의하여 동의 한 다른 작업 : __________________

넷째, 건설 조직 설계 및 시공 기간

제 10 조 계약 기간

시작일 :

완료 날짜 :

계약 기간의 총 계약 일 _____________ 일

제 11 조 진척 계획

11.1 계약자는 건설 조직 설계 및 일정을위한 시간을 제공한다.

11.2 계약자가 건설 계획 및 진행 계획을 서면으로 확인하거나 수정안을 제안하는 경우 : _____________ 계약자가 확인을하지 못하고 수정안을 제안하지 않은 경우 동의로 간주됩니다.

11.3 그룹 프로젝트의 진행 계획 요구 사항 : ________________

11.4 계약자는 확정 된 일정에 따라 공사를 조직하고 감독 및 검사를 받아 들여야한다. 실제 진행 상황이 계약자의 사유로 인해 일정과 일치하지 않는 경우 계약자는 개선 조치에 대한 추가 계약 가격을 제안 할 권리가 없습니다.

제 12 조 : 개시 지연 : ______________________

계약자가 계약자에 의한 공사 지연을 시작하는 경우 계약자는 계약자에 의한 손해를 감수하고 공사 기간을 늦추어 계약자가 제때 업무를 시작하지 못하는 경우 계약자에게 7 일전에 서면으로 통보하고 계약자의 동의를 얻어야합니다. 그 사람이 연장에 동의하지 않거나 계약자가 규정 된 시간 내에 연장 통지를하지 않으면 건설 기간이 연기되지 않습니다.

제 13 조 (발생시 건설 정지)

계약자가 계약자로 인해 업무를 중단 한 경우 계약자는 발생한 추가 계약 가격을 부담하고 계약자에게 발생한 손실에 대한 보상을하고 그에 따라 공사 기간을 연기해야하며 계약자가 작업을 중단하면 계약자는 비용을 부담해야하며 공사 기간은 연기되지 않습니다.

제 14 조 건설 기간의 지연

14.1 다음과 같은 이유로 완료일의 지체가 지연되고 계약자는 건설 기간이 그에 따라 연기되었음을 확인합니다.

계약자는 동의 한 날짜에 도면 및 계약 조건을 제공하지 못했습니다.

계약자는 합의 된 날짜에 따라 프로젝트 선급금과 진행 대금을 지불하지 않았으므로 공사가 정상적으로 수행 될 수 없었습니다.

계약자는 계약서에서 합의한대로 필요한 지침, 승인 등을 제공하지 않아 공사가 정상적으로 진행될 수 없게되었다.

건설 기간은 엔지니어링 물량의 변화 또는 주요 설계 변경의 영향을받습니다.

비 계약자는 물의 정지 또는 정전과 같은 이유로 정지를 야기한다.

불가항력 및 자연 재해;

계약자는 건설 기간이 그에 따라 연기되는 다른 상황에 동의한다.

기간을 조정할 수있는 다른 요인 :

14.2 계약자는 상기 상황 발생 후 3 일 이내에 결과로 발생한 지연 및 경제적 비용의 내용을 고용주 및 감독자에게보고해야한다. 고용주는 보고서를 접수 한 후 7 일 이내에 답변을 확인하고 제한 시간 내에 회신하지 않으면 계약자는 연장 요청을 확인한 것으로 간주 할 수 있습니다.

제 15 조 사전 일정

15.1 건설 기간을 연장해야하는 경우 당사자들은 다음과 같이 동의합니다.

계약자가 조기 완료를 요청한 시간 : _____________

계약자가 취해야 할 조치는 다음과 같습니다. ______________

계약자가 제공해야하는 조건 : __________________________

서둘러 업무로 인한 경제적 지출 및 비용 증가 : ____________

V. 품질 및 검사

제 16 조 프로젝트 품질

16.1 공학 품질 표준 : _______________

16.2 프로젝트 품질에 대해 분쟁이있는 경우, ____________ 품질 감독 국은 책임 당사자가 초래 한 필요한 경비 및 손실을 결정해야한다.

제 17 조 은폐 된 작품의 중간 접수

17.1 양 당사자가 합의한 중간 수용의 일부 : __________________

17.2 계약자는 보상 범위, 은폐 조건 또는 중간 수용 장소가 있기 전에 프로젝트를 자체 검사하고 48 시간 전에 서면 검사를 계약자와 감독자에게 통보해야한다. 수락이 통과 된 후 계약자와 감독자는 공사를 숨기고 계속하기 전에 수락 기록에 서명해야합니다. 48 시간 이내에 계약자와 감독자가 신청서를 수락하지 않고 서면 연장 요청서를 제출하지 않으면 계약자가 자체적으로 수락을 구성 할 수 있으며 계약자와 감독자는 수락 기록을 확인해야합니다. 수락이 부적합한 경우 계약자는 제한된 시간 내에 개조 한 후 재 수용해야하며 필요한 비용은 계약자가 부담해야하며 공사 기간에 영향을 미치지 않아야합니다. 또한, 정상적인 공사에 영향을 미치는 경제적 비용은 계약자가 부담하게되며, 그에 따라 공사 기간도 연장 될 것입니다.

여섯 번째, 안전한 공사

제 18 조 안전한 건설

18.1 계약자는 공사 건설 안전 건설 관련 규정을 준수하고 안전 기준에 따라 공사를 조직하며 산업 안전 검사관이 법에 따라 감독 및 검사를 받아야하며 숨겨진 위험을 제거하기 위해 필요한 안전 보호 조치를 취해야한다. 계약자는 안전 조치 실패 및 비용 발생에 대한 계약자의 책임에 대해 책임을진다.

18.2 고용주는 건설 현장의 직원에게 안전 교육을 제공하고 안전에 대한 책임을진다. 계약자는 계약자가 안전 관리 규정을 위반하여 공사를 수행하도록 요구해서는 안된다. 계약자에 의해 야기 된 안전 사고에 대하여, 계약자는 그에 상응하는 책임과 발생 비용을 부담해야한다.

제 19 조 사고 처리

19.1 중대한 사상자 및 기타 안전 사고가 발생한 경우 계약자는 해당 부서에 즉시보고하고 관련 규정에 따라 계약자에게 통보 함과 동시에 해당 정부 부처의 요구에 따라 발생 된 비용을 부담한다.

19.2 계약자 또는 계약자가 사고의 책임에 대해 분쟁을 겪는 경우 관련 정부 부서에 따라 처리해야한다.

7, 계약 가격 및 지불

제 20 조 계약 가격

20.1 고용주는 계약서에 명시된 계약 조건에 따라 계약 가격 및 기타 지불금을 지불 할 것을 보장합니다.

20.2 금액 : _____________ 위안

: ________________ 위안

제 21 조 계약 가격 조정

21.1이 계약의 가격은 입찰 서류의 규정에 따라 _______로 결정되어야한다.

21.2 계약 변경이나 협상이있을 경우 계약 가격을 조정할 수있다. 계약 가격 조정 방법 : _______

제 22 조 작업량의 확인

22.1 계약자가 완료된 수량 보고서를 고용주에게 제출하는 경우 : _______

22.2 계약자가 완료된 수량 보고서를 확인한 시점 : _____________ 계약자가 제한 시간 내에 프로젝트의 수량을 확인하지 못하면 계약자의 보고서에 열거 된 작업량이 확정 된 것으로 간주되어 프로젝트 가격 지불의 기초로 사용됩니다. 계약자가 프로젝트 수량이 계약자에게 24 시간 전에 미리 통지되지 않았다는 것을 계약자가 확인한 경우, 확인 결과는 유효하지 않습니다.

22.3 계약자는 계약자의 작업이 설계 도면의 범위와 그 원인으로 인해 야기 된 재 작업의 범위를 넘어서서는 안된다.

제 23 조 건설 자금 지불

23.1 계약 체결 후 _______ 일 이내에 고용주는 계약의 총 비용의 _______ %를 선급금으로 지불해야한다.

23.2 당사자가 프로젝트 지불에 합의한 지불 방법 및 시간 : ________________

프로젝트 진행 시간의 지출

계약 계약의 총 비용을 나타냅니다.

백분율

금액

인민폐

23.3 계약자는 프로젝트 수량의 결과를 확인한 후 _______ 일 이내에 전 단락의 계약에 따라 건설 비용을 계약자에게 지불해야한다.

23.4 프로젝트가 완료된 후 ______ 일 이내에 계약자가 계약자에게 지불 한 총 금액은 프로젝트의 완료 및 수락과 그에 상응하는 합의 절차 완료가 총 합의 가격의 ______ %에 해당하는 프로젝트의 총 합의 가격의 ___ %에 도달해야한다 프로젝트 보증.

23.5 보증 기간이 만료된다. 계약자가 보증 책임을 이행했다는 전제하에, 계약자는 한 번에 계약자에게 프로젝트 보증을 지불해야한다.

여덟, 재료 장비 공급

제 24 조 계약자는 묘목 재료를위한 장비를 공급한다.

24.1 계약자에 의한 묘목 재료 공급 장비 목록

24.2 양 당사자가 동의 한 묘목 재료 및 재료 검사 기준 : _________________

24.3 계약자가 공급 한 묘목 용 장비가 목록에 부합하지 않을 경우 당사자는 계약자가 다음과 같은 책임을지기로 동의합니다. _________

24.4 계약자에 의한 모종 재료 장비 공급 정산 방법 : ____________

제 25 조 계약자는 모종 재료를위한 장비를 구입한다.

묘목 및 자재에 대한 장비 구매 계약자 계약 : ______________

25.2 묘목 조달은 묘목 제품의 원산지 증명과 함께 발급되어야한다.

25.3 양 당사자가 합의한 검역 및 방법 증명 : __________________

엔지니어링 변경 사항 9 개

제 26 조 설계 변경

공사 도중 계약자는 원래의 설계를 변경하고 계약자는 서면 변경 통지서를 계약자에게 보내고 계약자는 통지에 따라 변경됩니다. 계약자가 원래 설계에 대한 변경을 요청하면 계약자 또는 감독자의 승인을받은 후에 만 ​​구현할 수 있으며 변경된 계약서에 서명해야합니다.

제 27 조 기타 변경

건설 도중 설계 변경 이외의 변경 사항이있을 경우 양 당사자는 계약 형태를 확인해야합니다.

제 28 조는 변경 가격을 결정한다.

28.1 계약자는 변경 통보를 받거나 변경 계약서에 서명 한 후 5 일 이내에 작업량 및 가격 보고서의 변경을 제출해야한다.

28.2 변경 신고를받은 날로부터 5 일 이내에 고용주는 변경 신고서를 수령 한 것으로 확인하고, 기한이 지난 경우에는 변경 신고서가 승인 된 것으로 간주한다.

X. 수락 및 결제 완료

제 29 조 완료 수락

29.1 프로젝트는 완료 수락을위한 조건을 갖는다 계약자는 서면으로 계약자에게 알리고 계약자에게 완전한 완료 정보와 완료 수락 보고서를 제공한다. 계약자는 위 파일을받은 후 10 일 이내에 수락을 구성합니다. 계약자가 수락 또는 수령 후 10 일 이내에 정당한 사유없이 수정안을 제출하지 않으면 완료 수락 보고서가 승인 된 것으로 간주됩니다.

29.2 완료일은 프로젝트 완료의 수락 일이다. 보증 기간이 공식적으로 시작됩니다.

29.3 특수한 이유로 프로젝트와 부품의 일부가 완성 될 필요가있을 때, 양 당사자는 완성 계약을 체결하고 양 당사자의 책임을 명확히하여야한다.

제 30 조 완료 정산

30.1 양 당사자가 엔지니어링 인수 절차를 거친 후 양 당사자는 프로젝트를 해결하게된다.

30.2 계약자는 수락 완료 후 15 일 이내에 합의 보고서와 완전한 결제 정보 및 건설 도면을 계약자에게 제출해야한다.

30.3 계약자는 감사 의견을 제출하고 합의 정보 보고서를 접수 한 날로부터 20 일 이내에 서명해야한다.

30.4 계약자는 합의 지불을받은 후 5 일 이내에 계약자에게 완성 된 프로젝트를 전달해야한다.

XI, 품질 보증

제 31 조 품질 보증

품질 보증 기간 동안 계약자는 관련 법률, 규정 및 규칙 및 당사자 간의 계약에 따라 프로젝트의 품질 보증에 대한 책임을진다.

31.1 공학 품질 보증 범위 및 내용 :

31.2 품질 보증 기간 : "건설 엔지니어링 품질 관리 규정"및 관련 규정에 따라 양 당사자는 본 프로젝트의 품질 보증 기간이 다음과 같다고 동의합니다.

토목 공학 : __________________________

녹색 심기 프로젝트 : ______________________

분수, 스프링클러 관개 프로젝트 : ____________________

기타 부수적 인 저작물 : ______________________

품질 보증 기간은 프로젝트 완료의 수락 날짜로부터 계산됩니다.

제 32 조 품질 보증 책임

32.1 보증 범위에 속하는 품목의 경우, 계약자는 보증 고지를받은 날로부터 7 일 이내에 보증을 보내야한다.

32.2 응급 수리 사고가 발생하면 계약자는 사고 통지를받은 후 24 시간 이내에 사고 현장에 도착해야한다.

32.3 녹색 심기 프로젝트는 보증 기간 동안 2 단계 유지 보수 기준에 도달해야한다.

32.4 보증 기간 동안 모종과 같은 식물 재료는 죽은 것으로 판명되며 심기 시즌에는 원래 설계의 다양성 및 사양에 따라 교체해야합니다.

제 33 조 보증료

33.1 보증 비용은 품질 결함의 책임자에 의해 부담됩니다.

33.2 양측이 합의한 유지 보수 기간 동안의 물 및 전기 비용의 지출 : ____________

제 34 조 기타

양 당사자가 합의한 기타 보증 사항 : _______________

XII 계약 및 분쟁의 위반

제 35 조 계약 위반 책임

35.1이 계약서의 계약에 위배되는 당사자는 이로 인한 손실을 부담해야한다.

35.2 계약자에 의한 완료 지연으로 인해 인도되어야하는 불이행 금액 및 계산 방법 : _____________

35.3 계약자의 사유로 인해 프로젝트가 품질 요구 사항을 충족시키지 못하면 계약 위반 혐의가 부담된다. __________

35.4 계약자는 제때에 프로젝트 지불에 대한 계약 위반을 지불하지 못한다 : _______________________________

35.5 기타 : ________________

제 36 조 분쟁 해결

본 계약 이행 중 발생하는 분쟁은 당사자 간의 협상을 통해 해결되어야하며 협상이 실패 할 경우 다음과 같은 방법을 채택해야합니다.

인민 법원의 법에 따라 기소 됨.

중재를 위해 ________________ 중재위원회에 제출하십시오.

13 세, 기타

제 37 조 프로젝트 하도급

37.1 하청 단위 및 하청 프로젝트 내용 : _______________________

37.2 외주 프로젝트 가격 및 결제 방법 : ______________________

제 38 조 불가항력

38.1 불가항력의 양 당사자 간의 합의 : ________________

38.2 불가항력으로 인한 비용 및 지연은 양 당사자가 다음과 같이 부담한다. _________

공사 자체로 인한 손해, 공학적 손해로 인한 제 3 자 사상자 및 재산 손실, 공사 현장으로 이송되는 자재 및 장비의 손상은 계약자가 부담해야합니다.

계약자와 계약자의 사상자는 고용되어있는 부서의 책임이며 해당 비용을 부담해야한다.

계약자는 계약자의 기계 장비에 손상을 입히고 작업 중단을 겪어야한다.

작업 중지 기간 동안 계약자는 감독 기술자가 건설 현장에 남아 있기 위해 필요한 관리 인력 및 보안 요원의 비용을 책임집니다.

프로젝트 청소 및 수리 비용은 계약자가 부담해야합니다.

따라서 건설 기간의 지연은 연기 될 것입니다.

38.3 계약 당사자가 계약을 이행 한 후에 실사를 수행하지 않아도 당사자가 지연 당사자의 해당 책임을 해소해서는 안된다.

제 39 조 보장

39.1 프로젝트의 양 당사자가 합의한 보증은 다음과 같다 :

고용주는 계약자에게 다음과 같은 형태로 성과 보장을 제공합니다 : ______________

계약자는 보증서와 함께 계약자에게 성능 보증서를 제공합니다 : _______________

양 당사자가 합의한 기타 보증 : ____________________

보증 계약은 계약서에 첨부됩니다.

제 40 조 계약 취소

40.1 양 당사자는 계약 해지에 동의 할 수있다.

40.2 계약자는 계약에 따른 공사비를 납부하지 않았으며, 계약자는 공사를 중단하고 30 일 이상 공사를 중단 할 수 있으며 계약자는 여전히 공사비를 납부하지 않으며 계약자는 계약을 해지 할 권리가있다.

40.3 계약자는 계약자가 계약 한 모든 계약을 다른 사람에게 하청하거나 계약을 해지하고 하도급의 이름으로 다른 사람에게 하도급한다. 계약자는 계약을 해지 할 권리가있다.

40.4 다음의 경우 계약자와 계약자는 계약을 취소 할 수있다.

불가항력으로 인해 계약을 이행 할 수 없습니다.

계약은 계약 당사자 간의 계약 위반으로 인해 이행되지 않았습니다.

40.5 계약자는 사법 절차에 의해 계약이 종료 된 후 계약자의 요구 사항에 따라 완성 된 작품 및 구입 한 자재 및 장비를 보호 및 이전하고 건설 현장에서 자체 기계 장비 및 인력을 철수하는 작업을 적절하게 수행해야한다. 고용주는 계약에서 합의한대로 계약자가 철회하고 위의 비용을 지불하고 완성 된 프로젝트 가격을 지불하는 데 필요한 조건을 제공해야합니다. 주문 된 자재 및 장비는 주문 당사자가 반환하거나 취소해야하며 주문 반환 또는 취소로 인해 발생한 미수금 및 비용은 계약자가 부담해야하며 적시 반환으로 인한 손실은 책임 당사자가 부담해야합니다. 또한 잘못한 당사자는 상대방과의 계약으로 인한 손실을 보상해야합니다.

40.6 계약이 해지 된 후에는 계약 당사자들이 합의한 결제 및 청산 조항의 유효성에 영향을주지 않습니다.

제 41 조 발효 및 종료

41.1이 계약은 ____________ 일자 현재 유효합니다.

41.2이 계약은 당사자들이 상호 동의 한 작업 내용을 완료 한 후에 종료됩니다.

제 42 조 계약

42.1 본 계약서 원본 2 부는 동등한 효력을 가지며 각 당사자는 1 부를 보유합니다. 이 계약의 사본 수는 양 당사자가 보유한 ___________입니다.

제 43 조 보충 규정

양 당사자는 관련 법률 및 행정 규정에 따라 프로젝트의 실제 조건을 결합 할 수 있으며 합의 후에는이 계약을 명확히하거나 보완하거나 수정할 수 있습니다.

계약자 : _________ 계약자 : _________

숙박 시설 : ___________________ 거주지 : ___________________

법정 대리인 : _____________ 법정 대리인 : __________

위탁 대리인 : _____________ 위탁 대리인 : _____________

전화 번호 : ___________________ 전화 번호 : ___________________

팩스 : ___________________ 팩스 : ___________________

예금 은행 : _______________ 예금 은행 : _______________

계좌 번호 : ___________________ 계좌 번호 : ___________________

우편 번호 : _______________ 우편 번호 : _______________

_______ 년 ______ 월 ______ 일 ____ 년 ______ 월 ______ 일

계약 장소 : ___________

첨부 파일 :

계약자 공급 모종 자재 목록

일련 번호

모종 소재 이름

사양

모델

단위

수량

단가

공급

시간

배달 된

위치

비고

총 가격 :

산업과 상업을위한 북경 행정

경관 개발 베이징시 국

2 월 2 번째 2 년