건설 프로젝트 노동 서비스 하도급

엔지니어링 계약자 패키지) :
노동 하청 업체 :
"중화 인민 공화국의 계약법", "중화 인민 공화국 건축법"및 기타 관련 법과 행정 규정에 따라 일반 계약 계약 또는 프로젝트 계약자와의 전문 계약을 고려하여 평등, 자발성, 공정성 및 선의 원칙을 준수합니다 계약 당사자 계약 "이라고 함), 양 당사자는 노동 하도급 계약에 관한 합의에 도달하고 본 계약을 체결했습니다.
1. 자격증 명 노동 하청 업체 수 :
발급 권한 :
자격 및 성적 :
검토 시간 및 유효 기간 :
2. 노동 외주 작업 대상 및 노동 서비스 내용 제공 프로젝트 명 :
프로젝트 위치 :
외주 범위 :
하도급 노동 서비스 제공 :
3. 하청 작업 기간 시작일 : 년, 월 및 일, 작업 종료일 : 년, 월 및 일, 총 달력 근무일 : 일
4. 품질 표준 엔지니어링 품질 : 일반 계약의 품질 계약, 건설 및 설치 엔지니어링에 대한 현재 국가 건설 수락 법규 및 건물 설치 엔지니어링 품질 평가 표준에 따라이 작업은 품질 평가 수준에 도달해야합니다.
5. 계약 파일 및 해석 순서가이 계약의 파일을 구성하며 우선 순위 해석 순서는 다음과 같습니다.
이 계약;
이 계약의 첨부 파일.
프로젝트 건설을위한 일반 계약 계약;
프로젝트 건설 계약.
6. 표준 사양이 프로젝트의 계약 조항 외에도이 계약의 적용 가능한 표준 사양은 다음과 같습니다.


7, 일반 계약
7.1 프로젝트 계약자는 노동 하청 업체의 검사를위한 일반 계약을 제공해야한다. 노동 하도급자가 요구할 경우, 계약자는 노동 계약자에게 일반 계약서 또는 전문 하청 계약서의 사본 또는 사본을 제공해야합니다.
7.2 노동 계약자는 일반 계약 조항을 포괄적으로 이해해야한다.
8, 도면
8.1 사업 계약자는 노동 하도급 업무가 시작되기 전에 노동 계약자에게이 계약서의 작업과 관련된 도면 세트 및 표준 도면 세트를 제공해야한다.
8.2.
9, 프로젝트 관리자
9.1 건설 현장에서이 계약을 수행하기 위해 프로젝트 계약자가 지정한 프로젝트 관리자는 다음과 같아야한다. 직위 : 직위 :.
9.2 건설 현장에서 계약을 수행하기 위해 노동 하청 업체에 의해 임명 된 프로젝트 관리자는 직위 :, 직위 :.
10. 사업 계약자의 의무
10.1 프로젝트와 호환되는 프로젝트 관리팀을 구성하고, 일반 계약 계약을 완벽하게 구현하고, 건설 관리의 다양한 임무를 조직하고, 프로젝트 기간 및 품질에 대한 계약자의 책임을진다.
10.2이 계약에서 달리 합의하지 않는 한, 프로젝트 계약자는 노동 하청 업체의 건설 이전 기간에 다음 작업을 완료하고 해당 비용을 부담한다.
이 계약에 따라 노동 서비스를 시작하기위한 조건이있는 건설 현장은 연중 무휴로 하도급 계약자에게 인도되며, 건설 현장 인도 요구 조건은 다음과 같습니다.
연중 무휴로 물, 전기, 열, 전기 통신 및 기타 건설 파이프 라인 및 건설 도로를 완성하고 계약 노동 서비스를 완료하는 데 필요한 에너지 공급, 통신 및 건설 도로의 시간 및 품질 요구 사항을 충족해야합니다.
연중 무휴로 하청 업체에게 해당 엔지니어링 지질 및 지하 파이프 네트워크 데이터를 제공합니다.
연중 무휴 이전에 다음 작업 절차를 완료하십시오 :
해당 연도를 시작하기 전에 해당 벤치 마크를 제공하고 노동 하도급자에게 통제 지점을 조정하며 검사 요구 사항 및 보호 책임은 다음과 같습니다.
연중 무휴로 다음과 같은 생산 및 생활 임시 시설을 노동 하청 업체에 제공하십시오. 검사 및 보호에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.
10.3 건설 조직 설계 준비, 다양한 경영 목표의 통합 된 공식화, 연간, 분기 별, 월간 건축 계획 수립, 재료 수요 및 소비 계획, 프로젝트 품질 구현, 건설 기간, 안전한 생산, 문명 건설, 측정 및 분석을 책임진다. 실험 검사의 통제, 감독, 검사 및 수락;
10.4 엔지니어링 조사 위치 결정, 합의 관찰, 기술 공개, 도면 검토 조직, 기술 문서 자료 수집 및 인도 승인의 통합 된 배치에 대한 책임;
10.5 비 노동 계약자가 독립적으로 사용하는 생산 및 생활 임시 시설, 작업용 수, 전기 및 건설 현장의 조정을 조정하고 조정한다.
10.6 공사의 필요성을 보장하기 위해 자재, 장비, 건설 기계 및 장비, 회전율 자재 및 안전 시설을 적시에 납품하고 도면을 제공한다.
10.7이 계약에 따라 노동 하도급자에게 노동 보수를 지불한다.
10.8 현장 작업 관계를 조정하기 위해 계약자, 감독관, 설계 및 관련 부서에 연락 할 책임이있다.
11. 노동 하청 업체의 의무
11.1 본 계약의 하도급 범위 내에서 프로젝트 품질에 대한 책임을지고 숙련 된 인력을 해당 자격 인증서로 구성하여 프로젝트 계약자의 허가 또는 허가없이 계약자 및 관련 부서와 무단으로 계약을 체결해서는 안된다. 법령 및 관련 규칙 및 규정을 의식적으로 준수해야합니다.
11.2 건설 기관 설계의 전반적인 진행 계획의 요구 사항에 따라 노동 계약자는 매월 말 다음 달 건설 계획서를 제출하고 무대 건설 기간에 필요한 제출 단계에 대한 건설 계획서를 제출하며 필요한 경우 프로젝트 계약자의 요구 사항에 따라 건설 일정을 제출한다. 전술 한 단계 및 기간 계획의 완결에 해당하는 건설 계획 및 노동 배치 계획은 프로젝트 계약자의 승인을 거쳐 엄격히 이행되어야한다.
11.3 설계 도면, 시공 승인 규격, 관련 기술 요구 사항 및 시공 조직 설계에 따라 신중하게 조직하여 프로젝트 품질이 합의 된 표준을 충족하는지 확인하고, 과학 계획을 수립하고, 충분한 인력 및 자재 자원을 투자하여 건설 기간을 확보하고, 안전 교육을 강화한다. 진지하게 안전 기술 사양을 구현, 엄격하게 안전 시스템을 준수, 안전 조치를 구현, 건설 안전을 보장, 현장 관리를 강화, 건설 현장 관리 규정에 건설 당국과 환경 보호, 소방, 위생 및 기타 관련 부서를 엄격하게 구현하여 문명 건설을 달성하십시오. 품질 변경, 재 작업, 공사 지연, 안전 사고, 더러운 장면으로 인한 손해 및 자신의 책임으로 인한 다양한 벌금에 책임이 있습니다.
11.4 프로젝트 계약자 및 관련 부서의 관리, 감독 및 검사를 양심적으로 수락하고, 프로젝트 계약자가 언제든지 장비, 자재 보관 및 사용을 확인하고 운영자의 유효한 문서 및 인증서 및 현장의 다른 부서를 수락합니다 조정을 조정하고 전반적인 상황을 관리하십시오.
11.5 프로젝트 계약자가 자재 및 기계를 쌓을 계획을 통일하고, 프로젝트 계약자의 표준 화학 물질 요구 사항에 따라 표지판을 세우고, 거주 지역 관리에 좋은 일을하고, 자체 책임하에 해당 지역의 보안에 대해 잘 수행한다.
11.6 보고서를 제 시간에 제출하고, 원래의 기술 및 경제 데이터를 완성하고, 프로젝트 수주자를 협조하여 인수를 처리한다.
11.7 건설 현장, 구조물, 지하 파이프 라인 및 완성 된 작업장 주변의 완제품 보호에 좋은 일을하십시오. 노동 하청 업체는 노동 공급 업체의 책임으로 인한 모든 경제적 손실 및 다양한 벌금을 부담해야합니다. ;
11.8 프로젝트 계약자가 제공하거나 임대 한 도구, 회전율 자료 및 기타 시설을 노동 하도급자에게 적절하게 적절하고 합리적으로 사용한다.
11.9 노동 하청 업체는 계약자 및 프로젝트 계약자가 전달한 기술자의 지시를 따라야한다.
11.10이 계약서에서 달리 합의하지 않는 한, 노동 계약자는 작업 내용의 이행 및 완료를 책임질 것이며, 노동 계약자는 일반 계약서에 명시되고 노동 관행과 관련된 모든 의무 및 작업 절차를 이행해야한다.
12. 안전 공사 및 검사
12.1 노동 하청 업체는 공사 건설 안전 건설 관련 규정을 준수하고 안전 기준을 엄격히 준수하며 산업 안전 검사관이 법에 따라 감독 및 검사를 수락하고 숨겨진 위험을 제거하기 위해 필요한 안전 보호 조치를 취해야한다. 사고의 원인이되는 안전 조치 및 발생 비용을 감당할 수 없기 때문에 노동 하청 업체는 비용을 부담해야한다.
12.2 프로젝트 계약자는 건설 현장 직원에게 안전 교육을 제공하고 안전에 대한 책임을진다. 사업 계약자는 노동 계약자가 안전 관리 규정을 위반하여 건설을 할 것을 요구해서는 안된다. 사업 계약자에 의해 야기 된 안전 계약자는 사업 계약자에 의해 발생한 책임과 비용을 부담해야한다.
13, 보안 보호
13.1 노동 하청 업체가 도로 근처의 전력 설비, 송전선로, 지하 파이프 라인, 밀폐 된 내진 작업장, 인화성 및 폭발성 구역 및 교통량이 많은 도로를 건설 할 때 공사가 시작되기 전에 안전주의 사항을 프로젝트 계약자에게 제출해야합니다. 계약자가 승인 한 후에, 보호 조치 비용은 사업 계약자가 부담해야한다.
13.2 발파 작업을 수행 할 때 방사성 또는 독성 환경에서 작업 할 때 독성 및 부식성 물질을 사용할 때 노동 하청 업체는 건설 10 일 전에 프로젝트 계약자에게 서면으로 통보하고 해당 안전 보호를 제안해야한다. 조치는 사업 계약자가 승인 한 후에 이행되어야하며 사업 계약자는 안전 보호 조치 비용을 부담해야한다.
13.3 건설 현장의 노동 하청 업체가 사용하는 안전 보호 물품은 노동 하청 업체가 제공해야하며, 사업 계약자의 승인을받은 후 프로젝트 계약자가 그 공급에 대한 책임을진다.
14. 사고 처리
14.1 중대 사상자 및 기타 안전 사고가 발생할 경우 노동 하도급자는 관련 부서에 즉시보고하고 관련 법규에 따라 프로젝트 계약자에게보고하고 동시에 관련 국내법 및 행정 규정에 따라 사고를 처리해야한다.
14.2 노동 하청 업체와 사업 계약자가 사고의 책임에 대해 분쟁을 겪는 경우 관련 규정에 따라 처리해야한다.
15, 보험
15.1 노동 하도급자 건설 공사가 시작되기 전에 사업 계약자는 건설 현장에서 제 3 자의 소유자와 생명 및 재산에 대한 보험을, 노동 하도급자는 보험료를 납부 할 의무가 없다.
15.2 건설 현장으로 운송되는 자재 및 장비는 노동 계약자가 처리하거나 획득해야하며, 노동 하청 업체는 보험료를 지불하지 않아도된다.
15.3 프로젝트 계약자는 임대 또는 건설업에 공급하는 건설 기계 및 장비를 보증하고 보험료를 납부해야한다. 프로젝트 계약자의 보험 범위는 다음과 같습니다.
15.4 노동 하청 업체는 위험한 작업에 종사하는 직원을 대상으로 우발적 상해 보험을 취급하고 건설 현장의 직원 및 건설 기계 및 장비의 생명과 재산에 대한 보험을 제공하고 보험료를 납부해야합니다. 노동 하청 업체의 자체 보험 범위는 다음과 같습니다.
15.5 보험 사고가 발생하면 노동 하청 업체와 사업 계약자는 손실을 예방하거나 줄이기 위해 필요한 조치를 취할 책임이있다.
16. 자재 및 장비 공급
16.1 노동 하청 업체는 도면을받은 다음날에 자재, 장비 및 부품 공급 계획을 프로젝트 계약자에게 제출해야하며, 확인 후 프로젝트 계약자는 공급 계획의 품질, 다양성 및 사양에 따라, 조직의 유형, 수량 및 공급시기는시기 적절하게 인도되고 인도되어야하며, 노동 하도급자가 차량을 운송 또는 하역해야하는 경우, 노동 하청 업체는 시간 내에 진행해야하며 비용은 별도로 합의해야합니다. 품질, 품종, 규격 및 모델이 요구 사항을 충족시키지 못하는 경우, 노동 하도급자는 수락 시점에이를 제출해야하며, 사업 계약자는이를 처리 할 책임이있다.
16.2 노동 하청 업체는 프로젝트 계약자가 제공 한 자재와 장비를 적절하게 유지하고 합리적으로 사용해야한다. 저장 불량으로 인하여 손실 또는 손해가 발생한 경우에는 건설 기간의 지연으로 인하여 발생한 모든 경제적 손실을 보상하고 부담하여야합니다.
16.3 프로젝트 계약자는 노동 하청 업체에게 다음과 같은 저 가치 소비재를 구매하도록 위탁한다.
자료 구매 비용은 다음과 같습니다.
자료 구매 비용은 다음과 같습니다.
자료 구매 비용은 다음과 같습니다.
자료 구매 비용은 다음과 같습니다.
16.4 프로젝트 계약자가 노동 하청 업체에게 가치가 낮고 소모품을 구매하도록 위임 한 경우, 노동 하도급자는 구매 계약서와 관리 수수료 + %로 프로젝트 계약자에게 상환해야한다.
17, 노동 보수
17.1이 프로젝트에 대한 노동 보수는 다음 방법 중 하나로 계산됩니다.
고정 노동 보수;
다른 유형의 노동 서비스에 대한 계약의 단가는 확정 된 근로 시간에 따라 계산됩니다.
다른 작업 결과에 동의하는 작업 단위의 단가는 확정 된 작업량에 따라 계산됩니다.
17.2이 계약의 17.6에 명시된 경우를 제외하고이 프로젝트의 노동 보수는 일회성 사망이며 조정되지 않습니다.
17.3 첫 번째 방법으로 총 노동 비용은 인민폐입니다.
17.4 첫 번째 방법으로, 다양한 서비스 유형의 단가는 다음과 같습니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
17.5 첫 번째 방법으로, 다른 작업 결과의 단가는 다음과 같습니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
단가는 위안입니다.
17.6 다음 상황에서 고정 보수 또는 단가를 조정할 수 있습니다.
이 계약에서 합의한 가격을 기준으로 시장 인공위성 가격은 % 이상 변화하며 변경 전후의 가격 차이에 따라 조정됩니다.
후속 법률 및 정책이 변경되어 노동 가격이 변경되면 변경 전후의 가격 차이가 조정됩니다.
양 당사자가 합의한 기타 상황 :
18. 근무 시간 및 엔지니어링 양 확인
18.1 고정 노동 보상법을 채택하는 경우, 건설 과정에서 노동 시간과 공학적 양은 계산되지 않는다.
18.2 결정된 근로 시간에 따라 노동 보수가 계산되는 경우, 노동 하청 업체가 제공하는 노동 서비스의 수는 프로젝트 계약자에게 매일보고되고 프로젝트 계약자가 확인해야한다.
18.3 노동 보수가 확정 된 작업량에 따라 계산되는 경우, 노동 계약자가 매월 완료 한 프로젝트 계약자는 프로젝트 계약자가 확인을 위해 프로젝트 계약자에게보고해야한다. 노동 하도급자가 프로젝트 계약자에 의해 인정되지 않고 설계 도면의 범위와 노동 하도급자에 의한 재 작업 금액을 초과하는 경우 프로젝트 계약자는이를 측정하지 않아야한다.
19. 노동 보수에 대한 중간 지불
19.1 노동 서비스의 지급이 고정 노동 보수로 지급되는 경우, 노동 하도급 계약자와 사업 계약자는 다음 방법에 따라 대금을 지불 할 것에 합의한다.
계약이 유효합니다. 즉, 선급금이 지급됩니다.
중간 지불 :
첫 번째 지불 시간은 년, 월, 일이며 지불이 이루어집니다.
두 번째 지불 시간은 년, 월, 일이며 지불됩니다.
......
19.2 근로 보수가 단가 또는 단가로 지급되는 경우, 노동 하청 업체와 사업 계약자는 지불 방법에 동의한다.
19.3 계약은 조정 된 노동 보수, 기술 변경 조정을위한 노동 보수 및 다른 조항에서 합의한 추가 노동 보수를 결정하며, 상기 노동 보수와 동일한 기간에 조정 및 지급되어야한다.
20 대, 건설 기계, 회전 자재 공급
20.1 프로젝트 계약자가 노동 하도급자의 노동 서비스에 제공 한 장비와 장비는 공사의 요구 사항을 충족시켜야하며, 적기에 현장으로 이송되어 설치 및 위임되어야하며, 잘 작동하면 노동 외주 업체에게 인도되어야한다. 회전 자재 및 저 가치 소모 자재는 시공에 필요한시기에 현지 노동 하청 업체에게 인도해야합니다. 노동, 하청 업체 운송, 하역, 설치 및 커미셔닝이 필요하면 비용은 별도로 합의됩니다.
프로젝트 계약자가 건설을 위해 제공해야하는 장비 및 장비 목록은 첨부 파일 2에있다.
20.3 프로젝트 계약자가 제공해야하는 회전율 자료 및 가치가 낮은 소모품 목록이 별첨 III에 나와 있습니다.
21. 건설 변경
21.1 공사 도중 원 작업 내용이 변경된 경우 프로젝트 계약자 프로젝트 관리자는 7 일전에 서면으로 노동 하도급자에게 변경 통지를 보내야하며 해당 도면과 변경 지침을 제공해야합니다. 노동 계약자는 변경 통지 및 프로젝트 계약자가 발행 한 관련 요구 사항에 따라 다음과 같이 필요한 변경을해야한다.
프로젝트의 관련 부분의 고도, 기준선, 위치 및 크기를 변경합니다.
계약에서 합의한 작업량을 늘리거나 줄입니다.
관련 건설 시간과 순서를 변경하십시오.
엔지니어링 변경시 추가 작업 필요.
21.2 프로젝트로 인한 노동 하청 업체의 변경 및 손실로 인한 노동 보수의 증가는 프로젝트 계약자가 부담해야하며, 건설 기간의 연기는 이에 따라 연기되며, 노동량의 감소로 그에 상응하여 노동 보수가 감소되고 그에 따라 공사 기간이 조정되어야한다.
21.3 노동 하청 업체는 공사 도중 원래의 엔지니어링 설계를 변경할 수 없습니다. 노동 하도급자의 허가되지 않은 설계 변경 및 프로젝트 계약자의 직접적인 손실로 인해 노동 하청 업체는 지연을 부담해야하며, 건설 기간의 연기는 연기되어서는 안된다.
21.4 노동 하청 업체 자체의 사유로 인한 엔지니어링 변경으로 인해 노동 하청 업체는 추가 노동 보수를 요구할 권리가 없다.
22. 공사 인수
22.1 노동 하청 업체는 완성 된 공사의 품질이이 계약서에서 합의한 품질 기준에 부합하는지 확인해야한다. 노동 계약자의 건설이 완료되면 완료 보고서를 프로젝트 계약자에게 제출하여 프로젝트 계약자에게 프로젝트를 수락하도록 통보해야하며, 프로젝트 계약자는 위 계약서를받은 후 7 일 이내에 노동 하청 업체의 건설 결과를 수락해야한다. 인수가 자격을 갖추 었거나 프로젝트 계약자가 전술 한 기간 내에 검사를 조직하지 못한 경우, 노동 계약자는이 계약서에 규정 된 작업을 완료했다고 간주한다. 단, 공사 감리 결과 또는 프로젝트 계약자와 계약자 사이의 프로젝트 완료 승인 결과가 건설 외주 업체의 공사 품질이 부적합 함을 나타내면 공사 계약 기간을 연장하지 않고 보상없이 프로젝트 계약자에게 착수해야한다. 관련 손실.
22.2 모든 프로젝트가 완료되면 노동 하청 업체는 더 이상 하도급 노동 서비스의 건설 품질에 대한 책임을지지 않을 것이며, 품질 보증 기간 동안의 품질 보증 책임은 프로젝트 계약자가 부담해야한다.
23, 건설 협력
23.1 노동 하청 업체는 계약자 또는 건설 관리 부서의 요구 사항에 따라 계약자가 수행 한 작업의 예비 승인 및 작업 계약자의 작업 내용, 건설 현장 검사 및 계약자가 수행 한 숨은 작업을 프로젝트 계약자와 협의해야한다. 프로젝트의 수락 및 완료 승인 : 프로젝트의 계약자 또는 건설 현장의 제 3 자의 작업이 노동 하청 업체와 협력해야하는 경우, 노동 하청 업체는 프로젝트 계약자의 지시에 따라 협력해야합니다. 위 예비 승인, 은폐 된 프로젝트 수락 및 프로젝트 수락 승인에 덧붙여 프로젝트 계약자는 위 협력을 제공하기 위해 노동 하도급자가 겪은 건설 기간 손실 및 비용을 부담해야한다.
23.2 노동 계약자가 동의 한대로 노동 봉사 활동을 완료 할 때, 사업 계약자는 건설 계약자 또는 건설 현장의 제 3자가 협력해야 할 때 노동 하청 업체와 협력하거나 노동 하청 업체가 제 3자를 확보하도록 보장해야한다. 조정 및 프로젝트 계약자는 결과로 발생하는 비용을 부담해야합니다.
24, 노동 보수의 최종 지불
24.1 모든 작업이 완료되면 프로젝트 계약자가 승인 한 후 14 일 이내에 노동 하청 업체가 프로젝트 계약자에게 완전한 결제 정보를 제출하고 양 당사자는 본 계약서에 명시된 가격 책정 방법에 따라 노동 보수를 최종 지급해야한다.
24.2 사업 계약자는 노동 하청 업체가 제출 한 결제 정보를받은 후 14 일 이내에 확인하고 확인을하거나 수정안을 제안해야한다. 프로젝트 계약자가 결제 정보를 확인한 후 14 일 이내에 노동 하청 업체에게 노동 보수를 지급합니다.
24.3 노동 하청 업체와 프로젝트 계약자가 노동 서비스에 대한 합의 수수료를 분쟁하는 경우,이 계약의 계약 분쟁에 따라 처리해야한다.
25. 계약 위반에 대한 책임
25.1 프로젝트 계약자는 다음 중 하나가 발생했을 때 계약 위반에 대해 책임을진다.
프로젝트 계약자는 본 계약 제 19 조 및 제 24 조의 조항을 위반하고 제 시간에 노동 하청 업체에게 노동 보수를 지급하지 못한다.
프로젝트 계약자가 합의에 따라 계약 의무를 이행하지 않거나 수행하지 못한 다른 상황.
25.2 사업 계약자가 노동 하도급자가 수행 한 작업량을 확인하지 않거나 합의 된대로 노동 보수 또는 노동 상환금을 지불하지 못한 경우, 노동 하청 업체는 은행 대출 금리에 따라 노동 하도급 체납금을 지불해야한다. 이자 지급, 노동 하도급 계약자는 연체 금액에 따라 일별 청산 손해 배상금을 지급합니다.
25.3 프로젝트 계약자가 합의에 따라 계약 이행 의무를 이행하지 못하거나 이행하지 않을 경우, 계약자는 청산 한 손해를 지불해야하며, 계약자는 계약 위반으로 야기 된 경제적 손실을 노동 하도급업자에게 보상해야한다. 노동 하도급 근로 시간.
25.4 노동 하청 업체는 다음 중 하나가 발생했을 때 계약 위반에 대해 책임을진다 :
노동 계약자가 자신의 사유로 인하여 작업 인도가 지연되는 경우 프로젝트 계약자는 매일 지연되는 청산 된 손해 배상금을 지불해야한다.
노동 하청 업체의 건설 품질은이 계약서에 규정 된 품질 기준을 충족시키지 못하지만 국가가 정한 최소 기준을 충족 할 수있을 때 청산 된 손해를 프로젝트 계약자에게 지불해야한다.
노동 하도급자가 합의에 따라 계약 이행을 이행하지 못하거나 계약 이행에 실패하면 청산 한 손해를 배상하여야하며, 계약 해지에 따른 경제적 손실을 사업 계약자 및 지연된 노동 하청에 보상하여야한다. 사람들의 노동 시간은 연기되지 않습니다.
25.5 일방 당사자와 타방 당사자의 계약 위반이 불이행 당사자가 계약 이행을 계속하도록 요구 한 후에 불이행 당사자는 위에서 언급 한 계약 불이행 위반을 이행 한 후에도 계약을 계속 수행해야한다.
26. 청구
26.1 프로젝트 계약자가 일반 계약에 따라 계약자에게 의도 통지 또는 기타 정보를 제출하면, 노동 계약자는 프로젝트 계약자가 일반 계약을 준수 할 수 있도록 해당 정보를 유지하고 제시하기 위해 적극적으로 협력해야한다.
26.2 노동 서비스 실시 과정에서 노동 계약자가 불리한 외부 조건을 만나고 일반 계약에 따라 청구 할 수있는 경우 프로젝트 계약자는 계약자에게 추가 지급을 요청하거나 건설 기간을 연장하기위한 모든 합리적인 조치를 취해야한다. . 청구가 성공적 일 때, 사업 계약자는 청구서의 해당 부분을 노동 하청 업체에게 전달해야한다.
26.3이 계약의 일방 당사자가 상대방에 대해 손해 배상을 청구 할 경우 합법적 인 청구 사유와 그 사건 발생 당시의 청구의 유효성에 대한 증거가 있어야합니다.
26.4 프로젝트 계약자는 프로젝트 계약자가 부담해야하는 합의 및 기타 상황에 따라 자체 의무 또는 오류를 이행하지 않아 노동 시간 지연과 계약 근로자가 적시에 계약 보수 및 노동 하청 업체를받지 못하게됩니다. 기타 경제적 손실의 경우, 노동 하청 업체는 다음과 같은 방식으로 프로젝트 계약자로부터 서면으로 요구할 수 있습니다.
청구 사건 발생 후 21 일 이내에 프로젝트 계약자의 프로젝트 매니저는 청구 할 의사가 있음을 통보받습니다.
보상 청구 의사 표시 통보 후 21 일 이내에 프로젝트 계약자의 프로젝트 관리자는 노동 시간 연장 및 경제적 손실 보상을위한 청구 보고서 및 관련 정보를 제출해야합니다.
노동 계약자가 제출 한 청구 보고서 및 관련 정보를받은 후, 사업 계약자는 21 일 이내에 답변을하거나 노동 계약자에게 청구 사유와 증거를 보충하도록 요구해야한다.
프로젝트 계약자의 프로젝트 관리자는 노동 계약자가 제출 한 청구 보고서 및 관련 정보를받은 후 21 일 이내에 응답하지 않거나 노동 하도급자에게 추가 요청을하지 않았으며 그 청구는 승인 된 것으로 간주됩니다.
청구 사건이 계속되는 경우, 노동 하도급자는 단계적으로 프로젝트 계약자에게 청구의도를 제기해야하고 청구 사건이 끝난 후 21 일 이내에 관련 정보 및 최종 청구 보고서를 프로젝트 계약자 프로젝트 관리자에게 제출해야합니다. . 클레임 응답 절차는 규정과 동일합니다.
26.5 노동 하도급 계약자가 동의 한대로 자체 의무 또는 오류를 이행하지 못하여 사업 계약자에게 경제적 손실을 초래할 수있다. 프로젝트 계약자는 상기 절차 및 시한에 따라 노동 하도급자에게 서면으로 청구 할 수있다.
27. 분쟁
27.1 프로젝트 계약자와 노동 하청 계약자가 계약 이행에있어 분쟁을 겪은 경우, 그들은 조정하거나 관련 담당 부서에 중재를 요청할 수 있습니다. 일방 당사자가 중재, 조정 또는 중재를 원하지 않는 경우, 두 당사자는 다음의 첫 번째 방법을 채택하여 문제를 해결합니다. 논쟁 :
당사자들은 중재 합의에 도달하고 중재를 위해 중재위원회에 신청했습니다.
관할 법원에 기소.
27.2 분쟁 발생 후 양 당사자는 다음 조건이 충족되지 않는 한 계약을 계속 수행하며, 작업 결과는 완료된 작업 결과를 보호하기 위해 계속됩니다.
일방적 인 계약 위반은 계약이 이행되지 못하게하고 계약 당사자는 계약을 해지 할 것에 동의합니다.
중재는 계약 업무의 중단과 양 당사자의 수락을 요구합니다.
중재 기관은 계약 업무를 중단하도록 요청했다.
법원은 계약 업무를 중단 할 것을 요구했다.
28. 하도급 또는 하도급 금지
28.1 노동 하청 업체는이 계약에 따라 다른 사람에게 노동 서비스를 하도급 또는 하도급 할 수 없습니다. 그렇지 않으면 노동 하청 업체가 법에 따라 책임을집니다.
28.2.
29, 불가항력
29.1이 계약에서 불가항력의 정의는 일반 계약에서 정의 된 것과 동일합니다.
29.2 불가항력 사유가 발생한 후에 노동 하청 업체는 즉시 프로젝트 계약자에게 프로젝트 매니저에게 통보하고 가능한 한 손실을 줄이기위한 신속한 조치를 취하고 프로젝트 계약자는 노동 하청 업체가 조치를 취할 수 있도록 지원해야한다. 프로젝트 계약자의 프로젝트 관리자는 노동 하청 업체가 작업을 일시 중지해야하고, 하청 업체는 작업을 일시 중지해야한다고 생각합니다. 불가항력 사태 발생 후 48 시간 이내에 노동 하청 업체는 프로젝트 관리자의 프로젝트 계약자에게 손해와 손실, 그리고 청소 및 수리 비용을 알려줍니다. 불가항력 사태가 계속 발생하고 노동 하청 업체는 7 일마다 프로젝트 계약자 프로젝트 매니저에게 피해자를 통보해야합니다. 불가항력 종료 후 14 일 이내에 노동 하청 업체는 청소 및 수리 비용에 관한 정식 보고서 및 관련 정보를 프로젝트 계약자 프로젝트 관리자에게 제출해야합니다.
29.3 불가항력 사태로 인한 비용 및 지연은 양 당사자가 다음과 같이 부담한다.
프로젝트 자체에 의한 피해, 공학적 손해로 인한 제 3 자 사상자 및 재산 손실, 건설 현장으로 운송되는 설치 자재 및 장비의 손상은 프로젝트 계약자가 부담해야합니다.
사업 계약자와 노동 하청 업체의 사상자는 사업체가 위치한 사업장의 책임이며 해당 비용을 부담해야한다.
노동 하청 업체 자신의 기계 장비 손상 및 작업 중단의 손실은 노동 하청 업체가 부담해야합니다.
프로젝트 계약자가 노동 계약자에게 끼친 손해는 프로젝트 계약자가 부담해야하지만, 작업 손실은 노동 하도급자가 부담해야한다.
작업 중단 기간 동안, 노동 하청 업체는 프로젝트 계약자의 프로젝트 매니저가 건설 현장에 남아 있어야하는 필요한 관리 인원과 보안 요원을 책임 져야한다.
프로젝트 청소 및 수리 비용은 프로젝트 계약자가 부담해야합니다.
지연된 근무 시간은 그에 따라 연기됩니다.
29.4 계약 당사자가 계약 이행을 지연시킨 후에 불가항력으로 인하여 지연 연기자의 해당 책임을 면제 할 수는 없다.
30. 문화 유물과 지하 장애물
30.1 무덤, 고대 건축 현장, 화석 또는 기타 고고 학적 또는 지질 학적 연구 가치의 항목과 같은 문화 유물을 노동 과정에서 수집 할 때 노동 하청 업체는 즉시 현장을 보호하고 프로젝트 계약자에게 4 시간 이내에 서면으로 통보해야한다. 프로젝트 매니저와 프로젝트 계약자는 서면 통보를받은 후 24 시간 내에 현지 문화재 관리 부서에보고해야하며 프로젝트 계약자와 노동 하청 업체는 문화재 관리 부서의 요구 사항에 따라 적절한 보호 조치를 취해야한다. 프로젝트 계약자는 발생한 비용을 부담하고 계약 작업 시간을 지연시킵니다. 노동 하도급자가 문화 유물을 은폐하거나 도둑질하지 않고 문화 유물을 손상시키지 않을 것을 발견하면 책임자는 법에 따라 해당 책임을진다.
30.2 노동에 영향을 미치는 지하 장애물이 발견되면 노동 계약자는 8 시간 이내에 서면으로 프로젝트 계약자에게 프로젝트 매니저에게 통보하고 동시에 처분 계획을 제안해야하며, 프로젝트 계약자는 처분 계획을 수령 한 후 처분 계획을 수령해야한다. 1 시간 이내에 프로젝트 계약자는 개정 계획을 승인하거나 제안 할 것이며, 프로젝트 계약자는 발생한 비용을 부담하고 계약 작업 시간을 지연합니다. 발견 된 지하 장애물에 기득권이있는 경우, 사업 계약자는 관련 부서에 공동 처분을보고해야한다.
31 일, 계약이 해제됩니다.
31.1 프로젝트 계약자가 계약에 따라 노동 보수를 지불하지 못하면 노동 하청 업체는 업무를 중단 할 수있다. 28 일 이상 근무를 중단 한 후에도 프로젝트 계약자는 여전히 노동 서비스에 대한 비용을 지불하지 않으며, 노동 하청 업체는 계약 취소 의사를 통보 할 수 있습니다.
31.2 노동 계약자가이 계약 의무를 완전히 이행하지 못하게하기 전에 일반 계약자 또는 전문직 계약이 해지되는 경우, 계약자는 노동 계약자에게이 계약을 해지 할 것을 통보해야한다. 통지를받은 후, 노동 하도급자는 가능한 빨리 현장을 대피시키고, 프로젝트 계약자는 완료된 프로젝트에 대해 노동 하도급자의 노동 보수를 지불하고 그 결과로 초래 된 손실을 보상해야합니다.
31.3 불가항력으로 인해 계약을 이행 할 수 없거나 계약 위반 또는 계약자로 인해 계약이 실패한 경우 프로젝트 계약자와 노동 하청 업체는 계약을 해지 할 수 있습니다.
31.4 계약이 종료 된 후, 노동 하도급자는 완성 된 프로젝트와 나머지 자재 및 장비를 보호 및 이전하고 프로젝트 계약자가 요구하는대로 건설 현장에서 철수하는 작업을 적절하게 수행해야한다. 사업 계약자는 노동 하청 업체가 철수하고 위의 비용을 지불하고 계약에 따라 완료된 노동력에 대한 보수를 지불하는 데 필요한 조건을 제공해야한다. 잘못한 당사자는 계약에 의해 상대방에게 발생한 손실을 보상해야합니다. 계약이 해지 된 후에는 계약 당사자들이 합의한 결제 및 정산 조항의 효력에 영향을 미치지 않습니다.
32, 계약 해지
32.1 계약 당사자가 계약의 모든 의무를 이행하고 노동 보수 지급이 완료되면 노동 하청 업체는 노동 서비스의 결과를 프로젝트 계약자에게 전달하고 프로젝트 계약자가 검사를 통과 한 후에 계약을 해지한다.
32.2.
33, 계약 수
33.1 본 계약의 원본은 프로젝트 계약자와 노동 하도급자의 두 부본, 계약서 사본, 프로젝트 계약자, 노동 하도급자의 두 사본입니다.

34, 보충 조항

35. 계약 체결 강제 계약은 연중 무휴로 체결됩니다.
이 계약은 당사자 간의 합의 후에 발효됩니다.
첨부 파일 1 : 프로젝트 계약자 공급 자재, 장비 및 액세서리 플랜 첨부 파일 2 : 프로젝트 계약자가 건설 장비, 장비 목록 첨부 파일 제공 3 : 프로젝트 계약자가 매출액, 저소비 전력 자재 목록 제공 계약자 : 노동 외주 업체 :
거주지 : 거주지 :
법정 대리인 : 법정 대리인 :
변호사 : 변호사 :
예금 은행 : 예금 은행 :
계좌 번호 : 계좌 번호 :
우편 번호 : 우편 번호 :